法律知识
首页>资讯>正文

家庭装修工程施工合同

来源:听讼网整理 2018-09-06 02:32
家庭装饰的工程量无论是大仍是小,在装饰的时分都需求签定合同,这关于业主来说比较好,关于装饰公司来说也不忧虑业主耍无赖而不给钱等等。家庭装饰工程施工合同的内容应该是怎么样的呢?下面为我们介绍一份范本。
(发包方)甲方:______
(承揽方)乙方:______
依照《中华人民共和国合同法》、《全国室内装饰规划,施工企业处理规则》的规则,结合本工程详细情况,两边洽谈达到如下协议。
一、工程概略
1、工程称号:_____________室内装饰工程
2、工程地址:________________________
3、承揽规模:____________________________________
4、承揽方法:施工承揽,包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。
5、工期:本工程自______年__月____日开工,于______年__月____日竣工,详细开工日期以甲方告诉为准。
6、工程质量:按本合同第5条约好规范
7、合同价(人民币大写):__________________元整。
二、甲方职责
1、开工前甲方安排乙方进行现场交底。悉数腾空或部分腾空房子,铲除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房子中所停留的家具、摆设等采纳维护办法。
2、甲方担任对工程质量、进展进行监督查看,处理检验、改变、登记手续和其他事宜。
三、乙方职责
1、参与甲方安排的施工图纸或作法阐明的现场交底,拟定施工计划和进展计划,交甲方审定。
2、乙方担任合同实行,按要求安排施工,保质、保量、如期完结施工使命,处理由乙方担任的各项事宜。
3、严厉履行施工规范、安全操作规程、防火安全规则、环境维护规则。严厉依照图纸或作法阐明进行施工,做好各项质量查看记载。参与竣工检验,编制工程结算。
4、恪守国家或当地政府及有关部门对施工现场处理的规则,妥善维护好施工现场周围修建物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场捍卫和废物消纳等作业,处理好因为施工带来的扰民问题及周围单位(住户)的联络。
5、施工中未经甲方赞同,不得随意拆改原修建结构及各种设备管线。
6、工程竣工未移送甲方之前,担任对现场的悉数设备和工程制品进行维护。如有损坏,乙方担任修正,费用乙方自理。
四、关于资料供给的约好
1、甲方供给的资料:详见附件二《甲方供给资料、设备表》。
本工程甲方担任收购供给的资料、设备,应为契合规划要求的合格产品,并应准时供给到现场,乙方应处理检验手续。如甲方供给的资料、设备发作质量问题或规范差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表明运用的,由此形成工程丢失的,职责由甲方承当。甲方供给的资料抵现场后,经乙方检验,由乙方担任保管,乙方可收取甲方供给资料价款保管费,费率由两边约好,因为保管不妥形成的丢失,由乙方担任补偿
2、乙方供给的资料:详见附件三《主资料报价单》。
3、乙方对甲方收购的装饰资料、设备,均应用于本合同规则的住所装饰,非经甲方赞同,不得挪作他用。如乙方违背此规则,应按移用资料、设备价款的双倍补偿给甲方。
4、乙方供给的资料、设备,如不契合质量要求或规范有差异,应制止运用。如已运用,对工程形成的丢失由乙方担任。如乙方供给的资料、设备系伪劣商品,应按资料、设备价款的双倍补偿给甲方。
五、关于工程质量及检验的约好
1、本工程履行DBJ08-62-97《住所修建装饰工程技术规程》、DB31/T30-1999《住所装饰装饰检验规范》和市建造行政主管部门拟定的其它当地规范、质量鉴定检验规范。
2、本工程由___方规划施工计划。
3、甲方供给的资料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承当,工期顺延。
4、因为乙方原因形成质量事端,其返工费用由乙方承当,工期不变。
六、关于工程价款及结算的约好
1、出场施工前后三日付出____________元整,工程进展过半付出____________元整,工程竣工付出____________元整,剩下金钱____________元于工程竣工后三个月付出。
2、本合同价款以两边确以为结算根据,详细是指完结工程量清单中的一个规则计量单位的分部分项工程所需的悉数费用,包含了全部人工费、资料费、机械费、运输费、直接费、赢利、税金以及资料、设备等供给到现场能够正常运用不可或缺的作业及职责的全部费用。
3、主材单价均以签约今后的资料报批核定为结算根据(即由乙方报给甲方审阅后供认),其他人工单价、辅料单价、归纳费用(处理费、赢利、税金等)按合同清单计价,不因任何要素而调整。
4、如分部分项工程量清单中的工程内容发作变化时,在合同预算价的根底上对改变部分进行恰当的调整,改变添加项目,合同中有单价的,按合同中对应的单价核算;合同中有相似项意图,以相似项目单价为根底,按预算计价准则调整后作为结算单价;合同中没有的项目,乙方按预算计价准则从头编制归纳单价,按甲方审阅供认后之单价结算。
5、在施工过程中,甲方提出规划修改意见及增减工程项目时须提早与乙方联络,在签定《工程项目改变单》(详见附件见)后,方能进行该项意图施工,由此影响竣工日期甲、乙两边商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的悉数结果,甲方自傲,给乙方形成丢失的,甲方应予补偿。
七、工程竣工:乙方应提早三天告诉甲方检验,甲方应自接到告诉三日内安排检验,并处理检验移送手续。如甲方在规则时间内不能安排检验须及时告诉乙方,另定检验日期。如经过竣工检验,甲方应供认原竣工日期,并承当乙方的看守费用和其他相关费用。
八、工程检验
甲、乙两边应及时处理荫蔽工程和中心工程的查看与检验手续,甲方不能按预定规则日期参与检验,由乙方安排人员进行检验,甲方应予供认。过后,若甲方要求复验,乙方应按要求处理复验。若复验合格,其复验及返工费用由甲方承当,工期也予顺延。
九、有关安全出产和防火约好:
甲方供给的施工图纸做法阐明及施工场所应契合防火、防事端的要求,首要包含电气线路、煤气管道、自来水和其它管道疏通、合格。乙方在施工中应采纳必要的安全防护和消防办法,保证作业人员及相邻居民的安全,避免相邻居民住宅的管道阻塞、渗漏水、停电、物品破坏等事端发作。如遇上述情况发作,属甲方职责的,甲方担任和补偿;归于乙方职责的,乙方担任修正和补偿。
十、违约职责
1、因为甲方原因导致延期开工或半途罢工,甲方应补偿乙方因罢工、窝工所形成的丢失,每罢工或窝工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的约好付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%付出违约金。
2、因为乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方付出违约金。
3、甲方未处理有关手续,强行要求乙方拆改原有修建承重结构及共用设备管线,由此发作的丢失或事端(包含罚款)由甲方担任并担职责。
4、乙方私行拆改原有修建承重结构或共用设备管线,由此发作的丢失或事端(包含罚款),由乙方担任并承当职责。
十一、胶葛处理方法
1、因工程质量两边发作争议时,凭本合同文本和施工企业开具的统一发票,可向上海市修建装饰协会家庭装饰委员会商请调停,也可向地址区、县建造行政主管部门或消费者协会投拆。
2、当事人不肯经过洽谈、调停处理,或洽谈、调停处理不成时,能够依照本合同约好向
―――市裁定委员会请求裁定
―――人民法院提起诉讼。
(将不选定的处理方法划出)
十二、合同的改变和免除
1、合同经两边签字(在有形商场签定的合同须经商场处理部门盖章见证)收效后,两边有必要严厉恪守。任何一方需改变合同内容,应经洽谈一致后,从头签定补充协议。如要停止合同,提出停止合同一方,要以书面形式提出,应按合同总价款___%付出违约金,并处理停止合同手续。
2、施工过程中任何一方提出停止合同,须向另一方以书面形式提出,经两边赞同处理清算手续,缔结停止合同协议,可视为本合同免除。
十三、本合同一式_____份,甲、乙两边各执一份,具有平等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。
甲方(签章):_____________________  乙方(签章):______________________
托付代理人:____________________  法定代表人:________________________
住址:__________________________  地址:______________________________
电话:__________________________  电话:______________________________
签定日期:___年___月___日  签定地址:_____________
装饰施工合同(二)
甲方(发包方):_________
单位称号:_________电话:_________
乙方(承揽方):__________
法定代表人:_________
联络人:_________身份证号码:_________电话:_________
Copyright ©法律咨询网 免责申明:会员言论仅代表个人观点,本站不承担法律责任