工程延期补充协议范本是什么样的
来源：听讼网整理 2019-03-05 14:57
跟着生活水平的前进，咱们的社会仍是在前进的，首战之地的便是咱们的建筑行业，所以这就会触及一些有关工程的一些文件的签定。双当然在方签署工程承揽合同时，会对工期做出必定的约好，假如有时由于规划图纸改变、停电停水等要素会形成工程工期延误。此刻，假如经工程师承认能够顺延，两边会缔结一份工程延期弥补协议，对工期延误做出阐明。那么工程延期弥补协议范本是什么样的?下面咱们一同跟从听讼网的小编详细了解下。
工程延期弥补协议
甲方：
乙方：
甲乙两边于 年 月 日签定了一份金额为 元，编号为 的服务合同(以下简称原合同)。现通过两边洽谈达到共同，签定以下弥补协议：
1、两边共同赞同将原合同约好的乙方将向甲方供给一年的服务(服务时刻从 年 月 日至 年 月 日)更改为乙方将向甲方供给xx个月的服务(服务时刻分为两段从 年 月 日至 年 月 日，以及从 年 月 日至 年 月 日)。
2、本协议与原合同内容有抵触以本协议为准，本协议没有触及的内容依照原合同履行。
3、本协议自两边签字盖章之日起收效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有平等效能。
4、因本协议发作的争议的两边共同赞同提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
日期：
形成工期延误的原因有哪些?
因以下原因形成工期延误，经工程师承认，工期能够相应顺延：
1、发包人不能按专用条款的约好供给开工条件的。
2、发包人不能按约好日期付出工程款预付款、进展款，致使工程不能正常进行的。
3、工程师未按合同约好供给所需指令、赞同等，致使施工不能正常进行的。
4、规划改变和工程量添加的。
5、一周内非承揽人原因停水、停电、停气形成罢工累计超越8小时的。
6、发作不可抗力。
7、专用条款中约好或许工程师赞同工期顺延的其他状况。
发作工期延误怎样处理?
当发作工期能够顺延的状况时，应按以下做法予以承认。承揽人在工期能够顺延的状况发作后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面陈述。工程师在收到陈述后的14天内予以承认答复，逾期不予答复，视为陈述要求现已被承认。
当然，工程师承认的工期顺延期限应当是事情形成的合理延误，由工程师依据发作事情的详细状况和工期定额、合同文件等的规则予以承认。经工程师承认顺延的工期应该归入合同工期，作为合同工期的一部分。假如承揽人不赞同工程师的承认成果，则按合同规则的争议处理方法处理。
以上所述的便是听讼网为咱们供给的关于建筑行业的工期延误时咱们应该怎样去操作的一切有关的资料了，期望对你们咱们有些协助，当然形成工程工期延误的要素许多，有不可抗力等外在要素，也有人为要素，并且咱们也不期望有这种状况的呈现。在工程延期弥补协议范本中，写清了形成工程工期延误的原因、顺延的详细时刻和胶葛的处理方法等。这是对工程承揽合同的一种弥补，通过两边签字盖章后，相同具有法律效能。
工程延期弥补协议
甲方：
乙方：
甲乙两边于 年 月 日签定了一份金额为 元，编号为 的服务合同(以下简称原合同)。现通过两边洽谈达到共同，签定以下弥补协议：
1、两边共同赞同将原合同约好的乙方将向甲方供给一年的服务(服务时刻从 年 月 日至 年 月 日)更改为乙方将向甲方供给xx个月的服务(服务时刻分为两段从 年 月 日至 年 月 日，以及从 年 月 日至 年 月 日)。
2、本协议与原合同内容有抵触以本协议为准，本协议没有触及的内容依照原合同履行。
3、本协议自两边签字盖章之日起收效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有平等效能。
4、因本协议发作的争议的两边共同赞同提交原告所在地法院提起诉讼。
甲方：
乙方：
日期：
形成工期延误的原因有哪些?
因以下原因形成工期延误，经工程师承认，工期能够相应顺延：
1、发包人不能按专用条款的约好供给开工条件的。
2、发包人不能按约好日期付出工程款预付款、进展款，致使工程不能正常进行的。
3、工程师未按合同约好供给所需指令、赞同等，致使施工不能正常进行的。
4、规划改变和工程量添加的。
5、一周内非承揽人原因停水、停电、停气形成罢工累计超越8小时的。
6、发作不可抗力。
7、专用条款中约好或许工程师赞同工期顺延的其他状况。
发作工期延误怎样处理?
当发作工期能够顺延的状况时，应按以下做法予以承认。承揽人在工期能够顺延的状况发作后14天内，应将延误的工期向工程师提出书面陈述。工程师在收到陈述后的14天内予以承认答复，逾期不予答复，视为陈述要求现已被承认。
当然，工程师承认的工期顺延期限应当是事情形成的合理延误，由工程师依据发作事情的详细状况和工期定额、合同文件等的规则予以承认。经工程师承认顺延的工期应该归入合同工期，作为合同工期的一部分。假如承揽人不赞同工程师的承认成果，则按合同规则的争议处理方法处理。
以上所述的便是听讼网为咱们供给的关于建筑行业的工期延误时咱们应该怎样去操作的一切有关的资料了，期望对你们咱们有些协助，当然形成工程工期延误的要素许多，有不可抗力等外在要素，也有人为要素，并且咱们也不期望有这种状况的呈现。在工程延期弥补协议范本中，写清了形成工程工期延误的原因、顺延的详细时刻和胶葛的处理方法等。这是对工程承揽合同的一种弥补，通过两边签字盖章后，相同具有法律效能。