拖欠工程款导致停工,可以要求同时支付停工的费用吗

咱们在日常日子中，都知道工程是一项巨大的事项。完结一项工程也是需求一大段时刻的。有许多的非正常要素可能会导致一个工程欠款。问题就来了，那么拖欠工程款导致罢工,能够要求一同付出罢工的费用吗?听讼网小编总结了关于这个问题的相关常识，一同来看看吧。
拖欠工程款导致罢工,能够要求一同付出罢工的费用。
依照国家法律规定，有以下几种原因此形成的工程罢工，施工方有权向业主提出罢工索赔。
一、由于业主单独停止施工合同而形成的工程罢工。
二、由于业主资金原因此形成的工程罢工，即在工程施工过程中工程进度款不能正常付出。
三、由于业主目的使规划大面积改变或规划资料不全而形成的罢工。
四、由于战役、地震等其它不行抵抗要素而形成的工程罢工。
在施工中常常遇到的是前三种状况。
此刻，若工程停止后不能再继续进行，施工单位将撤离施工现场，施工方有权就以下费用向业主索赔：
榜首、工程撤离现场的直接费。包含以下内容：
1、工人撤场费，包含工人撤场的路费及旅途餐费(转场或遣送回乡)。核算方法：工程罢工时在施工人数*(单人路费十单人餐费)。
2、施工现场的周转资料搬运费，包含施工方自有或租借的各种周转资料。核算方法：工程罢工时在场周转资料数量*单件搬运费用。
3、施工机械搬运费，包含施工方自有或租借的一切施工机械。核算方法：罢工时在场机械数量*(单台机械撤除撤场费十单台机械转场运费)。
第二、工程撤离现场的直接费。包含工程撤场时现场管理人员的薪酬费用及行政工作费用。核算方法：直接费*本地区现场经费费率
第三、预期赢利。
由于工程罢工撤场，施工单位在本工程将无法完成预期赢利，施工单位可就预期赢利问题向业主索赔。索赔数额：施工单位可依据工程中标书向业主提出索赔数额，具体数额可同业主洽谈，洽谈不成时可提请有关单位裁定或申述。
工程罢工后，依据业主要求，若影响工程进行的要素消除后工程能够继续进行。这是施工中最常遇到的状况。
此刻，施工单位将在施工现场罢工待命。就此，施工单位有权向业主提出以下索赔：
榜首、罢工待命人工费的索赔。由于罢工原因消除后工程还要继续进行，所以，施工工人不能脱离现场。此刻，将造**员的很多窝工。
费用核算如下：离工期间工人薪酬数额*窝工人数*窝工工日。窝工期间工人的薪酬数额可依据《劳动法》有关规定核算。
第二、罢工期间周转资料的租借费。施工单位有不少周转资料是向租借单位租来的，罢工期间的资料租借费对施工单位的丢失很大，必定要具体核算。为核算清楚，可列表核算。
所以咱们也都知道，假如发生在咱们的身上，咱们是能够得到必定的费用的，当然具体状况要看状况而定。假如您状况比较复杂，本网站也供给律师在线咨询服务，欢迎您进行法律咨询。