装饰公司工程部应该签什么样的用工合同
来源：听讼网整理 2018-12-14 08:41
现在很多人购买房子都会对房子进行装饰，假如自己对装饰不明白的一般都会请装饰公司协助装饰，装饰公司也会请施工队，这个时分就需求签定合同。下面，为了协助我们更好的了解相关法律知识，听讼网小编整理了相关的内容，期望对您有协助。
装饰公司工程部应该签什么样的用工合同
装饰公司与施工队签定合同范本
发包方(以下简称甲方)：徐州xx修建装饰工程有限公司
托付代理人(名字)： 联系电话：
承揽方(以下简称乙方)：
托付代理人： 联系电话：
甲、乙两边在相等、自愿、洽谈一致的基础上，就乙方承揽甲方的宿州中山医院装饰装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达到如下协议：
第一条：甲方作业
1、甲方担任与业主洽谈装饰;
2、甲方担任规划方案;
3、甲方担任施工现场的施工进展，工艺阐明，巡视督导，检验等方面;
4、担任工程丈量，预算，规划，导购，现场处理;
5、参与工程质量和施工进展的监督，担任资料出场、工程竣工检验。
第二条：乙方作业
1、严格遵守甲方拟定的施工现场处理制度，同一着甲方工服，施工现场必须在显着方位悬挂施工安全措施标识牌，施工工程进展表;
2、施工中严格履行安全施工操作标准、防火规则、施工标准及质量标准，如期保质完结工程，如乙方不按图纸及工艺施工，形成的丢失由乙方担任;
3、严格履行有关施工现场处理的规则，不得扰民及污染环境;
4、乙方应处理好业主的联系，不得和业主争持，有问题须及时向甲方反映，总包单位及时和谐;乙方担任施工现场安全;
5、安全文明施工要求，施工进程中呈现工伤事故由乙方悉数承当及经济职责; a)、现场施工人员禁止在楼内开战煮饭，不许赤身、穿拖鞋等不文明现象，如查看发现罚款50元/次; b)、施工人员必须按要求佩带安全帽及安全带; c)、施工人员不得酒后上岗，发现责令停止作业并扣除罚款100元/次; d)、暂时用水用电不得私拉乱接，用电危险引起的火灾且结果自行承当; e)、施工人员不得乱丢烟头，吸烟到指定场所吸烟; f)、施工人员不得在施工现场随意大小便，发现扣除罚款30元/次; g)、施工人员根绝鄙言秽语及不文明行为，禁止打架斗殴如发现扣除罚款200元/次;情节严重应移送公安机关处理; h)、现场施工人员禁止向窗外抛洒废料及相应修建废物，如发现扣除罚款100元/次;
6、乙方担任甲方的一切施工资料搬运到施工现场;
7、确保施工现场的规整，施工现场做到一日一清，施工中发作的废物、土渣一概装袋存放在指定地址，资料、东西按指定方位规整排放，工程竣工后担任打扫施工现场;
第三条：
工程改变工程项目或施工方法如需改变，两边应洽谈一致，签定书面改变协议，一起调整相关工程费用及工期。
第四条;资料供给
1、按合同约好由甲方供给的资料、设备，甲方应在资料到施工现场前告诉乙方，两边一起检验并处理交代手续;
2、按合同约好由乙方供给的资料、设备，乙方应在资料到施工现场前告诉甲方，两边一起检验;
第五条：工期延误
1、对以下原因形成竣工日期延误，经甲方承认，工期相应顺延： ( a)、工程量改变或规划改变; (b)、不可抗力; (c)、甲方赞同工期顺延的其他状况。
2、因甲方未按合同约好完结其应担任的作业而影响工期的，工期顺延;因甲方供给的资料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承当，工期顺延;
3、因乙方职责不能如期竣工，工期不能延误;因乙方原因形成质量存在问题的，返工费用由乙方承当，工期不顺延。每延误一天按工程总额的2%扣除。
第六条：质量标准
1、两边约好本工程施工质量按<<江苏省修建装饰工程质量检验鉴定标准>>质量检验标准履行;
2、乙方应仔细依照技术标准和规划要求施工，随时承受甲方查看，如工程质量达不到约好条件，乙方应按甲方要求返工、修正，并承当因为本身原因导致返工、修正的费用。
第七条：工程检验和保修
1、两边约好在施工进程平分下列几个阶段对工程质量进行检验：
A、资料出场后的资料检验;
B、水、电、改造完后的荫蔽检验;
C、防水工程检验;
D、中期(木做收口)检验;
E、工程竣工后的全体竣工检验。
乙方应提早二天告诉甲方参与检验，阶段检验合格后应填写工程检验单。
2、工程竣工后，乙方应告诉甲方检验，甲方自接到检验告诉后两天内安排检验，填写工程检验单。在工程款结清后，处理移送手续;
3、本工程自检验告诉后两天内安排检验，填写工程检验单，在工程款结清后，处理移送手续;
4、本工程自检验合格两边签字之日起保修期为二年。检验合格签字后，填写工程保修单。
第八条：工程款付出方法
1、 签定本合一起，工程款按月预付进展款，进展款付出方法为付当月施工队完结工程量的50%，工程完结检验后付出90%，工程预留10%为质保金;
第九条：违约职责
1、合同两边当事人任一方因未履行合同的约好或违背国家法律、法规及有关政策规则，遭到罚款或给对方形成经济丢失均由职责方承当职责，并补偿给对方形成的经济丢失;
2、未处理检验手续，甲方提早运用或私行用工程制品而形成丢失的，由甲方担任;
3、因一方原因，形成合同无法持续履行时，该方应及时告诉另一方，处理合同停止手续，并由职责方补偿对方相应的经济丢失;
4、因为乙方原因，工程质量达不到两边约好的质量标准，乙方担任修补，工期不予顺延。
第十条：合同争议的处理方法 两边发作争议洽谈处理不成时，按下列1—2种方法处理：
1、向------裁定委员会请求裁定;
2、向----人民法院---申述。
第十一条：附则
1、本合同经甲、乙两边签字(盖章)后收效。
2、本合同签定后工程不得转包;
3、甲、乙两边直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙两边各执一份。
第十二条：其他约好条款(可另附页，附页签字盖章后与本合同具有平等法律效力)。
第十三条：自甲乙两边签定本协议之日起，甲乙两边从前所签定的一切协议约好即时免除。
甲方： 乙方：
盖章： 盖章：
年 月 日
以上内容便是相关的答复，装饰公司签定用工合同可所以承揽给施工队，也可所以自己雇佣工人进行装饰，假如是承揽给施工队，两边签定的协议需求洽谈，最好仍是要规则违约职责。假如您还有其他法律问题的能够咨询听讼网相关律师。
装饰公司工程部应该签什么样的用工合同
装饰公司与施工队签定合同范本
发包方(以下简称甲方)：徐州xx修建装饰工程有限公司
托付代理人(名字)： 联系电话：
承揽方(以下简称乙方)：
托付代理人： 联系电话：
甲、乙两边在相等、自愿、洽谈一致的基础上，就乙方承揽甲方的宿州中山医院装饰装饰工程(以下简称工程)的有关事宜，达到如下协议：
第一条：甲方作业
1、甲方担任与业主洽谈装饰;
2、甲方担任规划方案;
3、甲方担任施工现场的施工进展，工艺阐明，巡视督导，检验等方面;
4、担任工程丈量，预算，规划，导购，现场处理;
5、参与工程质量和施工进展的监督，担任资料出场、工程竣工检验。
第二条：乙方作业
1、严格遵守甲方拟定的施工现场处理制度，同一着甲方工服，施工现场必须在显着方位悬挂施工安全措施标识牌，施工工程进展表;
2、施工中严格履行安全施工操作标准、防火规则、施工标准及质量标准，如期保质完结工程，如乙方不按图纸及工艺施工，形成的丢失由乙方担任;
3、严格履行有关施工现场处理的规则，不得扰民及污染环境;
4、乙方应处理好业主的联系，不得和业主争持，有问题须及时向甲方反映，总包单位及时和谐;乙方担任施工现场安全;
5、安全文明施工要求，施工进程中呈现工伤事故由乙方悉数承当及经济职责; a)、现场施工人员禁止在楼内开战煮饭，不许赤身、穿拖鞋等不文明现象，如查看发现罚款50元/次; b)、施工人员必须按要求佩带安全帽及安全带; c)、施工人员不得酒后上岗，发现责令停止作业并扣除罚款100元/次; d)、暂时用水用电不得私拉乱接，用电危险引起的火灾且结果自行承当; e)、施工人员不得乱丢烟头，吸烟到指定场所吸烟; f)、施工人员不得在施工现场随意大小便，发现扣除罚款30元/次; g)、施工人员根绝鄙言秽语及不文明行为，禁止打架斗殴如发现扣除罚款200元/次;情节严重应移送公安机关处理; h)、现场施工人员禁止向窗外抛洒废料及相应修建废物，如发现扣除罚款100元/次;
6、乙方担任甲方的一切施工资料搬运到施工现场;
7、确保施工现场的规整，施工现场做到一日一清，施工中发作的废物、土渣一概装袋存放在指定地址，资料、东西按指定方位规整排放，工程竣工后担任打扫施工现场;
第三条：
工程改变工程项目或施工方法如需改变，两边应洽谈一致，签定书面改变协议，一起调整相关工程费用及工期。
第四条;资料供给
1、按合同约好由甲方供给的资料、设备，甲方应在资料到施工现场前告诉乙方，两边一起检验并处理交代手续;
2、按合同约好由乙方供给的资料、设备，乙方应在资料到施工现场前告诉甲方，两边一起检验;
第五条：工期延误
1、对以下原因形成竣工日期延误，经甲方承认，工期相应顺延： ( a)、工程量改变或规划改变; (b)、不可抗力; (c)、甲方赞同工期顺延的其他状况。
2、因甲方未按合同约好完结其应担任的作业而影响工期的，工期顺延;因甲方供给的资料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承当，工期顺延;
3、因乙方职责不能如期竣工，工期不能延误;因乙方原因形成质量存在问题的，返工费用由乙方承当，工期不顺延。每延误一天按工程总额的2%扣除。
第六条：质量标准
1、两边约好本工程施工质量按<<江苏省修建装饰工程质量检验鉴定标准>>质量检验标准履行;
2、乙方应仔细依照技术标准和规划要求施工，随时承受甲方查看，如工程质量达不到约好条件，乙方应按甲方要求返工、修正，并承当因为本身原因导致返工、修正的费用。
第七条：工程检验和保修
1、两边约好在施工进程平分下列几个阶段对工程质量进行检验：
A、资料出场后的资料检验;
B、水、电、改造完后的荫蔽检验;
C、防水工程检验;
D、中期(木做收口)检验;
E、工程竣工后的全体竣工检验。
乙方应提早二天告诉甲方参与检验，阶段检验合格后应填写工程检验单。
2、工程竣工后，乙方应告诉甲方检验，甲方自接到检验告诉后两天内安排检验，填写工程检验单。在工程款结清后，处理移送手续;
3、本工程自检验告诉后两天内安排检验，填写工程检验单，在工程款结清后，处理移送手续;
4、本工程自检验合格两边签字之日起保修期为二年。检验合格签字后，填写工程保修单。
第八条：工程款付出方法
1、 签定本合一起，工程款按月预付进展款，进展款付出方法为付当月施工队完结工程量的50%，工程完结检验后付出90%，工程预留10%为质保金;
第九条：违约职责
1、合同两边当事人任一方因未履行合同的约好或违背国家法律、法规及有关政策规则，遭到罚款或给对方形成经济丢失均由职责方承当职责，并补偿给对方形成的经济丢失;
2、未处理检验手续，甲方提早运用或私行用工程制品而形成丢失的，由甲方担任;
3、因一方原因，形成合同无法持续履行时，该方应及时告诉另一方，处理合同停止手续，并由职责方补偿对方相应的经济丢失;
4、因为乙方原因，工程质量达不到两边约好的质量标准，乙方担任修补，工期不予顺延。
第十条：合同争议的处理方法 两边发作争议洽谈处理不成时，按下列1—2种方法处理：
1、向------裁定委员会请求裁定;
2、向----人民法院---申述。
第十一条：附则
1、本合同经甲、乙两边签字(盖章)后收效。
2、本合同签定后工程不得转包;
3、甲、乙两边直接签定合同的，本合同一式两份，甲、乙两边各执一份。
第十二条：其他约好条款(可另附页，附页签字盖章后与本合同具有平等法律效力)。
第十三条：自甲乙两边签定本协议之日起，甲乙两边从前所签定的一切协议约好即时免除。
甲方： 乙方：
盖章： 盖章：
年 月 日
以上内容便是相关的答复，装饰公司签定用工合同可所以承揽给施工队，也可所以自己雇佣工人进行装饰，假如是承揽给施工队，两边签定的协议需求洽谈，最好仍是要规则违约职责。假如您还有其他法律问题的能够咨询听讼网相关律师。