工程欠款以民间借贷起诉

如今各式各样的工程许多，大部分的工程老板也不可能悉数拿出现钱进行操作。所以借工程款先进行施工是很常见的现象。那么工程欠款以民间假贷申述可以吗？在法律上有没有相关的规则？现在听讼网小编整理了以下内容为您答疑解惑，期望对您有所协助。
工程欠款以民间假贷申述
归于欠款胶葛，不是民间假贷胶葛，需求以欠款胶葛进行申述。
工程欠款申述书范本
工程欠款申述书
申述单位：(全称)：______市______县______建筑公司
企业性质：团体
经营范围：工业与民用建筑。
流动资金：169.5万元
何时经何部分同意开业：______年______月份经______县基建局同意
地址：______县______乡______电话：______________________
开户银行：______工区历下处理处。帐号：__________________
法定代表人名字：_________职务：_________
被告单位(全称)：______市员工教育培训中心地址：________市_______-______路________号
事由：建筑安装工程承揽合同拖欠工程款胶葛
现实和理由：
______年______月______日，______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市员工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签定了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方建筑教工宿舍楼两幢。承揽方法是“议标方式，也工包材料”。承揽额为495125.74元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方准时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙刚才正式开工。在长达一百七十七天之内，因为甲方的原因，形成乙方开进工地的70余名员工无活可干，机具设备长时间双里无用，给乙方经济上形成丢失达8059.73元。甲方尽管承当了25611.43元的误工费，但尚有57979.30元到今有承当补偿丢失的职责。
两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签定教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日竣工。三幢楼均经______市建筑工程质童监督站校验合格交给被告运用。
工程结算书经甲、乙两边审定后，交______市建设银行校准定这杂，两边无任何争议。甲方应依合同书之规则与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款21793.06元。
从______年元月开端，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经屡次洽谈达成协议，乙方又为甲方建筑了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值174551.87元的工租款至今不与乙方结算。因甲方再三拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长时间不能付出，被迫于______年______月底撤离甲方工地。
为了回收甲方拖欠的工程款，乙方安排专人屡次与甲方交涉。开端，甲方以工程材料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的悉数材料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由回绝付出原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，回绝审阅乙方后期施工的悉数零建工程的结算。
综上所述，甲方违背合同书的约好，单方面地推翻合同书规则的有关条款，无理拖欠乙方工程款给乙方形成了很大的经济丢失。《民法通则》第一百零六条规则：“公民、法人违背合同或许不实行其他责任的，应当承当民事职责。”
诉讼请求：
责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济丢失：
(一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款21793.08元;
(二)结算零建工程款：174551.87元减去甲方垫支的材料款66913.30元，应交给乙方工程款10768.57元;
(三)补偿乙方的经济丢失：______年至______年度拖欠款的滞纳金54595.88 iG;______年______月至______月设备闲置费57979.30元
以上三项算计，共242006.83元。
此致
______市______区人民法院
申述单位：______县建筑工程总公司
__________公司(盖章)
_________年_________月________日
附：
1、本状副本1份;
2、书证28件。
如果您或许家人、亲朋的状况比较复杂，需求法律服务，听讼网也供给律师在线咨询服务，欢迎您进行法律咨询。