房屋装修合同范本是怎么写
来源：听讼网整理 2018-06-08 03:16
住户为房子进行装饰，通常会找专业的装饰公司省去不必要的费事。在装饰过程中，会签定相关的，房子装饰合同规则了两边在装饰傍边的详细事项，一起也为装饰的查验供给了凭据。那么，房子装饰是怎样写的?接下来就跟听讼网小编一起来看看相关的法令常识吧，期望小编能够协助到您。
房子装饰范本
托付方(甲方)：
接受方(乙方)：
工程项目：
甲、乙两边经友爱洽谈和洽谈，甲方决议托付乙方进行居室装潢。为确保工程顺利进行，依据国家有关法令规则，特签定本合同，以便一起恪守。
第一条：工程概略
1.工程地址：___________________________________
2.居室规范：房型______层(式)______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________平方米。
3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.托付方法：____________________________________________
5.工程开工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日工程总天数：________天
第二条：工程价款工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程资料预算表》。
1、资料款__________元;
2、人工费__________元;
3、规划费__________元;
4、施工清运费__________元;
5、搬卸费__________元;
6、管理费__________元;
7、其他费用(注明内容)______________元。
第三条：质量要求
1.工程运用首要资料的种类、规范、称号，经两边认可。
2.工程检验规范，两边赞同参照国家的相关规则实行。
3.施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，两边应供认，添加的费用，应另签定弥补合同。
4.凡由甲方自行收购的资料、设备，产品质量由甲方自傲;施工质量由乙方担任。
5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前告诉乙方，以便于工作联接。
第四条：资料供给
1.乙方须严厉依照国家有关价格法令规则，对本合同中所用资料一概实施明码标价。甲方所供给的资料均应用于本合同规则的装潢工程，非经甲方赞同，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按移用资料的双倍价款补偿给甲方。
2. 乙方供给的资料、设备如不契合质量要求，或规范有差异，应制止运用。如已运用，对工程形成的丢失均由乙方担任。
3.甲方担任收购供给的资料、设备，应该是契合规划要求的合格产品，并应准时供给到现场。如延期抵达，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方供给的资料算计金额的10%作为管理费支交给乙方。资料经乙方检验后，由乙方担任保管，因为保管不妥而形成丢失，由乙方担任补偿。
第五条：付款方法
1. 合同一经签定，甲方即敷衍100%工程资料款和施工工费的50%;当工期进展过半( 年 月 日)，甲方即第2次付施工工费的40%。剩下10%尾招待甲方对工程竣工检验后结算。(注：施工工费包含人工费)。甲方在敷衍款日期不付款是违约行为，乙方有权中止施工。检验合格未结清工程价款时，不得交给运用。
2.工程施工中如有项目增减或需求变化，两边应签定弥补合同，并由乙方担任开具施工改变令，告诉施工工地担任人。增减项目的价款，当场结清。
3.甲方未按本合同规则期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支交给乙方。
4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭据及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条：工程工期
1.如果因乙方原因而推迟竣工，每日按工费的1%作为违约金罚款支交给甲方，直至工费扣完停止。如果因甲方原因而推迟竣工，每推迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为支交给乙方 元。
2.由甲方自行选择的资料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，因为乙方施工原因形成质量事端，其返工费用由乙方承当，工期不变。
3.在施工中，因工程质量问题、两边定见纷歧而形成罢工，均不按误工或推迟工期论处，两边应自动要求有关部分调停或裁定部分和谐、处理，赶快处理胶葛，以持续施工。
4.施工中如果因甲方原因要求从头返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当悉数施工费用，如因乙方的原因形成返工，由乙方承当职责，工期不变。
5.施工中，甲方未经乙方赞同，私自告诉施工人员私行更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自傲职责。
第七条：工程检验
1.工程质量检验，除荫蔽工程需分段检验外，待工程悉数完毕后，乙方安排甲方进行竣工检验。两边处理工程结算和移送手续。
2.乙方告诉甲方进行工序检验及竣工检验后，甲方应在三天内前来检验，逾期视为甲方自动抛弃权力并视为检验合格，如有问题，甲方自傲职责。甲方自行搬进入住，视为检验合格。
3.甲方如不能在乙方指守时限内前来检验，应及时告诉乙方，另定日期。但甲方应供认工序或工程的竣工日期，并承当乙方的看守费和相关费用。
第八条：其他事项
1. 甲方职责1)有必要供给经物业管理部分认可的房子平面图及水、电、气线路图，或由甲方供给房子平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2)二次装饰工程，应悉数腾空或部分腾空房子，铲除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房子中所停留的家具、摆设物等，须采纳必要的保护措施，均需与乙方处理手续和承当费用。3)如的确需求拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部分处理手续，并承当有关费用。施工中如需暂时运用共用部位，应向邻里打好招待。
2.乙方职责1)应自动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的托付证书。2)指使一名工作人员为乙方工地代表，担任，并按合同要求安排施工，保质保量地如期完结施工使命。3)担任施工现场的安全，谨防火灾、佩证上岗、文明施工，并避免因施工形成的管道阻塞、渗漏水、停电、物品损坏等事端发作而影响别人。如果发作，必需赶快担任修正或补偿。4)严厉实行合同，实施诺言工期，如果因推迟竣工，如脱料、窝工或托故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。5)在装潢施工范围内承当保修职责，保修期自工程竣工甲方检验入合格之日算起，为12个月。
第九条：违约职责合同收效后，在合同实行期间，私行免除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金交给对方。因私行免除合同，使对方形成的实践丢失超越违约金的，应进行补偿。
第十条：争议处理本合同实行期间，两边如发作争议，在不影响工程进展的前提下，两边应洽谈处理。当事人不肯经过洽谈处理，或洽谈处理不成时，能够依照本合同约好向人民法院提起诉讼。
第十一条：合同的改变和停止
1.合同经两边签字收效后，两边必需严厉恪守。任何一方需改变合同的内容，应经两边洽谈一致后从头签定弥补协议。如需停止合同，提出停止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交给违约金，并处理停止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出停止合同，须向另一方以书面形式提出，经两边赞同处理清算手续，缔结停止合同协议后，可视为本合同免除。
第十二条：合同收效
1.本合同和合同附件向两边盖章，签字后收效。
2.弥补合同与本合同具有平等的法令效力。
3.本合同(包含合同附件、弥补合同)一式 份，甲乙两边各执 份。
甲方(业主)： (签章) 乙方： (签章)
法人代表： 托付代理人：
托付代理人： 工作单位：
企业地址： 居处地址：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
签约地址：
签约日期：
本文拟定了房子装饰时合同签定的样本，在合同中对装饰房子时的注意事项都做了清晰的规则。主张在合同拟守时先向法令组织进行咨询，确认合同规则的条款。
房子装饰范本
托付方(甲方)：
接受方(乙方)：
工程项目：
甲、乙两边经友爱洽谈和洽谈，甲方决议托付乙方进行居室装潢。为确保工程顺利进行，依据国家有关法令规则，特签定本合同，以便一起恪守。
第一条：工程概略
1.工程地址：___________________________________
2.居室规范：房型______层(式)______室______厅______厨______卫，总计施工面积____________平方米。
3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.托付方法：____________________________________________
5.工程开工日期：______年______月______日
6.工程竣工日期：______年______月______日工程总天数：________天
第二条：工程价款工程价款(金额大写)___________________元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程资料预算表》。
1、资料款__________元;
2、人工费__________元;
3、规划费__________元;
4、施工清运费__________元;
5、搬卸费__________元;
6、管理费__________元;
7、其他费用(注明内容)______________元。
第三条：质量要求
1.工程运用首要资料的种类、规范、称号，经两边认可。
2.工程检验规范，两边赞同参照国家的相关规则实行。
3.施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，两边应供认，添加的费用，应另签定弥补合同。
4.凡由甲方自行收购的资料、设备，产品质量由甲方自傲;施工质量由乙方担任。
5.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前告诉乙方，以便于工作联接。
第四条：资料供给
1.乙方须严厉依照国家有关价格法令规则，对本合同中所用资料一概实施明码标价。甲方所供给的资料均应用于本合同规则的装潢工程，非经甲方赞同，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按移用资料的双倍价款补偿给甲方。
2. 乙方供给的资料、设备如不契合质量要求，或规范有差异，应制止运用。如已运用，对工程形成的丢失均由乙方担任。
3.甲方担任收购供给的资料、设备，应该是契合规划要求的合格产品，并应准时供给到现场。如延期抵达，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方供给的资料算计金额的10%作为管理费支交给乙方。资料经乙方检验后，由乙方担任保管，因为保管不妥而形成丢失，由乙方担任补偿。
第五条：付款方法
1. 合同一经签定，甲方即敷衍100%工程资料款和施工工费的50%;当工期进展过半( 年 月 日)，甲方即第2次付施工工费的40%。剩下10%尾招待甲方对工程竣工检验后结算。(注：施工工费包含人工费)。甲方在敷衍款日期不付款是违约行为，乙方有权中止施工。检验合格未结清工程价款时，不得交给运用。
2.工程施工中如有项目增减或需求变化，两边应签定弥补合同，并由乙方担任开具施工改变令，告诉施工工地担任人。增减项目的价款，当场结清。
3.甲方未按本合同规则期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的1%支交给乙方。
4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭据及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条：工程工期
1.如果因乙方原因而推迟竣工，每日按工费的1%作为违约金罚款支交给甲方，直至工费扣完停止。如果因甲方原因而推迟竣工，每推迟一日，以装潢工程价款中人工费的1%作为支交给乙方 元。
2.由甲方自行选择的资料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，因为乙方施工原因形成质量事端，其返工费用由乙方承当，工期不变。
3.在施工中，因工程质量问题、两边定见纷歧而形成罢工，均不按误工或推迟工期论处，两边应自动要求有关部分调停或裁定部分和谐、处理，赶快处理胶葛，以持续施工。
4.施工中如果因甲方原因要求从头返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当悉数施工费用，如因乙方的原因形成返工，由乙方承当职责，工期不变。
5.施工中，甲方未经乙方赞同，私自告诉施工人员私行更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自傲职责。
第七条：工程检验
1.工程质量检验，除荫蔽工程需分段检验外，待工程悉数完毕后，乙方安排甲方进行竣工检验。两边处理工程结算和移送手续。
2.乙方告诉甲方进行工序检验及竣工检验后，甲方应在三天内前来检验，逾期视为甲方自动抛弃权力并视为检验合格，如有问题，甲方自傲职责。甲方自行搬进入住，视为检验合格。
3.甲方如不能在乙方指守时限内前来检验，应及时告诉乙方，另定日期。但甲方应供认工序或工程的竣工日期，并承当乙方的看守费和相关费用。
第八条：其他事项
1. 甲方职责1)有必要供给经物业管理部分认可的房子平面图及水、电、气线路图，或由甲方供给房子平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。2)二次装饰工程，应悉数腾空或部分腾空房子，铲除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房子中所停留的家具、摆设物等，须采纳必要的保护措施，均需与乙方处理手续和承当费用。3)如的确需求拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部分处理手续，并承当有关费用。施工中如需暂时运用共用部位，应向邻里打好招待。
2.乙方职责1)应自动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;经办业务员必需有法人代表的托付证书。2)指使一名工作人员为乙方工地代表，担任，并按合同要求安排施工，保质保量地如期完结施工使命。3)担任施工现场的安全，谨防火灾、佩证上岗、文明施工，并避免因施工形成的管道阻塞、渗漏水、停电、物品损坏等事端发作而影响别人。如果发作，必需赶快担任修正或补偿。4)严厉实行合同，实施诺言工期，如果因推迟竣工，如脱料、窝工或托故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处。5)在装潢施工范围内承当保修职责，保修期自工程竣工甲方检验入合格之日算起，为12个月。
第九条：违约职责合同收效后，在合同实行期间，私行免除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金交给对方。因私行免除合同，使对方形成的实践丢失超越违约金的，应进行补偿。
第十条：争议处理本合同实行期间，两边如发作争议，在不影响工程进展的前提下，两边应洽谈处理。当事人不肯经过洽谈处理，或洽谈处理不成时，能够依照本合同约好向人民法院提起诉讼。
第十一条：合同的改变和停止
1.合同经两边签字收效后，两边必需严厉恪守。任何一方需改变合同的内容，应经两边洽谈一致后从头签定弥补协议。如需停止合同，提出停止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交给违约金，并处理停止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出停止合同，须向另一方以书面形式提出，经两边赞同处理清算手续，缔结停止合同协议后，可视为本合同免除。
第十二条：合同收效
1.本合同和合同附件向两边盖章，签字后收效。
2.弥补合同与本合同具有平等的法令效力。
3.本合同(包含合同附件、弥补合同)一式 份，甲乙两边各执 份。
甲方(业主)： (签章) 乙方： (签章)
法人代表： 托付代理人：
托付代理人： 工作单位：
企业地址： 居处地址：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
签约地址：
签约日期：
本文拟定了房子装饰时合同签定的样本，在合同中对装饰房子时的注意事项都做了清晰的规则。主张在合同拟守时先向法令组织进行咨询，确认合同规则的条款。