工程索赔和争执如何处理

1、索赔
索赔是指在合同实行过程中，因为发作应由对方承当职责的状况形成实践丢失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
①当一方向另一方索赔时，要有合理索赔的理由，且有索赔事情发作时的有用依据。
②发包人未能按合同约好实行自己的职责，或发作过错，或以生应由承包人承当的职责的状况，形成工期延误或承包人不能及时得到工程款或承包人遭到其它丢失，承包人能够依照以下程序向发包人索赔：
A、索赔事情发作后28天内，向工程师宣布索赔意向告诉书。
B、宣布意向告诉书后28天内，向工程师提出延伸工期和(或)补偿丢失的索赔陈述及有关材料。
C、工程师在收到承包人送交的索赔陈述和有关材料后，于28天内给予答复或要求承包人进一步弥补索赔理由和依据。假如工程师在收到承包人的索赔陈述和有关材料后28天未予答复，视为该项索赔已被认可。
索赔和改变规划批阅时效性十分强，把握这一点十分重要。咱们向业主、监理工程师等报送的文件、索赔改变材料等必须由专人送交，并由签收人在发文本上签名。
2、争论的处理
合同两边因合同发作争议，能够经过洽谈或许要求有关主管部门调停，不肯经过洽谈或调停不成的，两边能够在专用条款内约好以下两种方法的一种处理争议：(或裁或审)
①两边达到裁定协议，向约好的裁定委员会请求裁定。
②向有管辖权的人民法院申述。
咱们中国人常讲“先正人后小人”，可是依据施工合同干工程时，应该完全是反其道而行，做到“先小人后正人”。假如在履约过程中发作扯皮或胶葛，谁能出示文字依据，谁就占有有利位置。
国内工程的不同项目，合同内容迥然不同，不同点主要在合同专用条款。各位项目经理、总工程师及有关人员，在出场施工之初就要把学习合同、了解合同、把握合同、运用合同作为一项重要的作业。要熟读合同，不研读5遍以上，谈不上熟读。在作业中要常常翻阅合同条款，将合同条款灵敏运用于施工处理及改变索赔中。
世行、亚行借款项目选用世界通用的FIDIC施工合同条件，合同条款更紧密、内容更丰厚、逻辑性更强、时效性更详细。
世界惯例为什么不服水土。承包商不严厉遵守合同的状况，提出在我国参加WTO后，建造各方严厉实行合同的必要性和紧迫性。我国的修建业主、承包商、监理工程师的合同认识都有了显着的进步。
杰出的朋友联系仅仅咱们争夺杰出效益的根底。要争夺好的效益要靠咱们在施工过程中、在合同处理中开掘改变索赔的事情，仔细做好改变索赔根底材料。朋友的价值在于不违反合同条件可给可不给的改变索赔项目，所谓打擦边球的项目，他能够要求详细就事人员同意咱们提出的改变索赔材料，为咱们争夺较好的效益。咱们常说，外因是改变的条件，内因是改变的依据，内因经过外因而起效果。杰出的朋友联系是咱们处理更多改变索赔的条件，是外因;依据合同条件及时主动地提出改变索赔材料是争夺效益的根底，是内因。只要这样才干获得改变索赔的成功。