水利工程承包合同范文是什么样子
来源:听讼网整理 2018-09-14 19:43
我国历来十分重视水利工程建造,在水利工程建造中,需求签定水利工程承揽合,那么水利工程承揽合同范文是什么姿态,关于水利工程承揽合同范文的法令规则有哪些呢?下面,为听讼网小编整理了关于水利工程承揽合同范文的法令知识,供我们学习参阅。
甲方:
乙方:
为确保XX河处理工程施工质量、进展,完善方针施工处理,按照修建施工法规及经济合同法,经甲乙两边一起洽谈,特立本合同,以资信守。
一、 根本条款:
工程称号:
工程地址:
施工区段:
竣工日期:
承揽性质及规模:
(一) 承揽性质:
1、 本工程性质为纯包工。
(二) 1、凡触及图纸及规划改变规模内的片石挡土墙砌筑(含所在区域涵管挡土墙、 垫层)的全部作业内容,均为乙方承揽规模。片石墙外表须作葡萄缝
2、 甲方除担任大型机具,如大型机械设备、搅拌机、和灰机以及电线电缆外,其他设备、设备机械(机具)由乙方担任。
3、乙方担任本施工区域的基槽清底、抽水作业。 合作甲方做好本区域的定位放线,标高测设作业。 工程所用的全部小型机具、东西、斗车、元钉、铁丝、马钉、钢钎、绳子、榔头、锄头、铁铲由乙方自备。
4、 乙方担任手套、安全帽等劳保用品置办。 不管什么原因引起,土方回填前,所施工段的片石、周转资料均由乙方担任整理,不得影响土方回填作业。承揽单价、结算及付款办法:
二、具体内容
1、承揽单价:按本合同第二款规模,按实践完结的工程量,以归纳单价没立方米包干。(规划改变包含在内)
2、本工程准则上不发作计时工。假如甲方指使或甲方确认属合同规模外的计工日核算。
3、结算:竣工检验后一个月内由甲方开具结算清单。
4、付款办法:
(1)每完结 工程量,经业主、监理、甲方三方检验合格后付出已完工程的 。
(2)全部施工段完结后,经业主、监理、甲方三方检验合格,付款至总额的 。
(3)余额主体竣工检验到达要求后,除留百分之五作为质保金,一年后结清外,其他余金钱结算完毕后三个月内付清。
(4)薪酬发放时由乙方出具所完工程量的悉数薪酬表并签字。
四、质量条款:
1、严厉按照规划(改变)图纸、技能交底、施工规范进行施工。
2、精心组织,规范施工,恪守甲方指挥,维护甲方名誉。质量须到达优秀工程规范。
3、全部工程有必要由甲方、修建方、监理、质检部分的检验合格后,方能处理完毕按手续。检验不合要求,有必要返工,直至检验合格。返工后仍达不到质量要求,甲方有权停止合同,要求乙方离场。离场结算时工程量准时核算,单价按合同单价的百分之50。对形成严重质量事端的,甲方可采纳勒令返工、索赔、追查其法令责任等手法。
五、安全条款
1、全部人员有必要严厉履行国家、当地和项目部拟定的安全操作规程、安全处理细则、安全处理制度及治安处理条例。
2、乙方有必要树立安全担任人及班组兼职安全员,做好出场及日常安全作业。定时做好班内安全学习、教育,做到安全作业天天讲,使每个人员均有较强的安全意识,确保施工安全。
3、工地禁用55岁以上工人及17岁以下童工,有疾病、心脏病、高血压、残疾等病的人员制止参入施作业业,准则上不运用女人工人。
4、加强各班组及个人之间的联合,相互合作、协调一致,禁止打架斗殴,如有发作,不管谁是谁非,均处以2000元罚款。
5、乙方在施工过程中有必要对职工进行安万能教育,恪守国家安全法规、法则,加强自我维护意识,根绝安全事端发作。若发作一般性安全事端10000元以内由乙方承当,10000以上事端剖析责任,按责任巨细别离承当。
6、甲方对乙方违背安全操作规程引起的安全事端不承当直接或连带责任。
六、进展要求
1 、乙方有必要按甲方下达的操控进展时刻,如期或提前完结,每延迟一天,罚款500元。
2、甲方每周对乙方施工进展查核一次,因为乙方原因接连两次达不到进展要求,甲方有权勒令乙方无条件离场,乙方有必要恪守。
七、文明施工
1、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好承揽规模的现场文明施工及住宿规模内的清洁卫生。
2、乙方下班前应对施工现场的场所进行整理,现场不能剩有未用完的砂浆等,做到工完场清,不然甲方指使专人整理,所发作人工费用从乙方结算单中扣除。
3、乙方在施工期间,禁止在作业层违章作业,粗野施工及谩骂、争持、扯皮打架等不文明行为,每发作一次,罚款100元/人次。被业主和监理罚款者,有乙方担任。
4、乙方处理人员有必要恪守甲方处理人员组织,如有不听组织每次罚款50至500元/次
八、甲、乙两边责任
甲方责任:
1、 甲方为乙方供给住宿条件(乙方自备床铺、行李,水电、活树自理。)
2、 乙方上岗前,甲方应组织有关人员对乙方人员进行教育培顺。
3、 甲方根据出产情况组织乙方使命,并对乙方进行部分项工程技能交底及技能指导,处理施工中遇到的技能难题。
4、 供给必要的施薪酬料及施工机具。
乙方责任:
1、 乙方全部施工人员有必要恪守甲方的有关人员及相关人员的一致调度指挥,未经甲方组织、赞同的工程量不予结算,私行作业形成的丢失由乙方承当。
2、 乙方在施工中,不得随意动用甲方专业人员操作的设备及电器开关箱。
3、 乙方有必要恪守甲方各项规章制度,不得在作业和生活区以外随意停留、游玩、文娱。以防意外事端发作。
4、 以防有必要按照工程图纸,甲方施工计划、工艺规范、技能交底以及甲方其他要求进行施作业业,有必要如期、保质、保量、安全地完结承揽的分项工程。
5、 乙方在施工过程中应做到工完料尽场所清。
6、 乙方在施工过程中要注意资料节省,不得糟蹋,不得偷盗,如有糟蹋或偷盗,甲方按丢失资料价值加倍罚款。触犯刑律者,由司法部分追查刑事责任。
7、 乙方的进、离场费用自傲。
8、 乙方人员的劳动维护费用由乙方承当。
9、 乙方有必要进行班前安全活动,进行班前安全查看。
九、违约责任
1、乙方不能按甲方的质量、安全、进展、文明施工要求施工,甲方有权停止合同。
2、乙方在施工现场发作打架斗殴时刻,甲方有权停止合同,并由乙方承当甲方形成的丢失。
3、不恪守甲方组织、指挥形成的丢失由乙方承当,由甲方形成的丢失由甲方承当。
十、其他事项
1、签定合同后一周内,乙方有必要将出场人员造册上报甲方并附身份证复印件。
2、乙方有必要确保其部队的人员安稳,不能随意变化,如需求变化或增减人员,有必要在三天前向甲方供给改变人员名单。甲方有权随时对乙方人员进行查对,一旦发现乙方人员与花名册不符,每人罚款20元,乙方人员与花名册不符者所发作的伤亡事端,甲方将视其为私招乱雇,不管原因,全部结果由乙方担任。
3、乙方担任人不得私行脱离施工现场,若有急事或重要作业须向甲方请假,如未请假或未托付署理担任人,每次罚款200元。
4、施工过程中,如无甲方指令,乙方不得私行罢工,如发作,乙方补偿甲方全部丢失,并根据对工程影响巨细罚款1000元至5000元。
5、乙方有必要做好承揽规模内的制品维护作业,并不得损坏其他班组的制品,不然按丢失情况加倍处分。
6、甲方有权解雇乙方不听指挥或不听组织的人员。
7、本合同未尽事宜,两边洽谈以弥补条款处理。以上合同条款自两边签字之日起收效。此合同一式二份,甲方一份,乙方一份,均具有平等法令效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签合同的注意事项:
(一)当事人的称号或许名字和居处。这是每一个合同有必要具有的条款,当事人是合同的主体。合同中假如不写明当事人,谁与谁做买卖都搞不清楚,就无法确认权力的享用和责任的承当,发作胶葛也难以处理,特别是在合同触及多方当事人的时分更是如此。合同中不只需把应当规则的当事人都规则到合同中去,并且要把各方当事人称号或许名字和居处都规则精确、清楚。
(二)标的。标的是合同当事人的权力责任指向的目标。标的是合同树立的必要条件,是全部合同的必备条款。没有标的,合同不能树立,合同联系无法树立。
(三)数量。在大多数的合同中,数量是必备条款,没有数量,合同是不能树立的。许多合同,只需有了标的和数量,即便对其他内容没有规则,也不阻碍合同的树立与收效。因而,数量是合同的重要条款。关于有形产业,数量是对单位个数、体积、面积、长度、容积、分量等的计量;关于无形产业,数量是个数、件数、字数以及运用规模等多种测量办法;关于劳务。
(四)质量。对有形产业来说,质量是物理、化学、机械、生物等性质;关于无形产业、服务、作业效果来说,也有质量凹凸的问题,并有衡量的特定办法。
(五)价款或许酬劳。价款或许酬劳,是一方当事人向对方当事人所付价值的钱银付出。价款一般指对供给产业的当事人付出的钱银,如在买卖合同的货款、租借合同的租金、告贷合同中告贷人向贷款人付出的本金和利息等。酬劳一般是指对供给劳务或许作业效果的当事人付出的钱银,如运送合同中的运费、保管合同与仓储合同中的保管费以及建造工程合同中的勘测费、规划费和工程款等。
(六)实行期限。实行期限是指合同中规则的当事人实行自己的责任如交给标的物、价款或许酬劳,实行劳务、完结作业的时刻边界。实行期限直接联系到合同责任完结的时刻,触及当事人的期限利益,也是确认合同是否准时实行或许拖延实行的客观根据。
(七)实行地址和办法。实行地址是指当事人实行合同责任和对方当事人承受实行的地址。不同的合同,实行地址有不同的特色。如买卖合同中,买方提货的,在提货地实行;卖方送货的,在买方收货地实行。在工程建造合同中,在建造项目所在地实行。
(八)违约责任。违约责任是指当事人一方或许两边不实行合同或许不适当实行合同,按照法令的规则或许按照当事人的约好应当承当的法令责任。违约责任是促进当事人实行合同责任,使对方免受或少受丢失的法令办法,也是确保合同实行的首要条款。违约责任在合同中非常重要,因而一般有关合同的法令关于违约责任都现已作出较为翔实的规则。但法令的规则是准则的,即便详尽也不可能八面玲珑,照顾到各种合同的特别情况。因而,当事人为了特别的需求,为了确保合同责任严厉按照约好实行,为了愈加及时地处理合同胶葛,能够在合同中约好违约责任,践约好定金、违约金、补偿金额以及补偿金的核算办法等。
(九)处理争议的办法。处理争议的办法指合同争议的处理途径,对合同条款发作争议时的解说以及法令适用等。处理争议的途径首要有:一是两边经过洽谈宽和,二是由第三人进行调停,三是经过裁定处理,四是经过诉讼处理。当事人能够约好处理争议的办法,假如目的经过诉讼处理争议是不必进行约好的,经过其他途径处理都要事前或许过后约好。按照裁定法的规则,假如挑选适用裁定处理争议,除非当事人的约好无效,即扫除法院对其争议的统辖。可是,假如裁定判决有问题,能够依法请求法院吊销裁定判决或许请求法院不予履行。当事人挑选宽和、调停办法处理争议,都不能扫除法院的统辖,当事人能够提起诉讼。
归纳上面的介绍,水利工程承揽合有固定的格局,签定合同时要严厉约好相关事项。信任我们看了上面介绍后,关于水利工程承揽合同范文的法令知识有了必定的了解,假如你还有关于这方面的法令问题,请咨询听讼网律师,他们会为你进行专业的回答。
甲方:
乙方:
为确保XX河处理工程施工质量、进展,完善方针施工处理,按照修建施工法规及经济合同法,经甲乙两边一起洽谈,特立本合同,以资信守。
一、 根本条款:
工程称号:
工程地址:
施工区段:
竣工日期:
承揽性质及规模:
(一) 承揽性质:
1、 本工程性质为纯包工。
(二) 1、凡触及图纸及规划改变规模内的片石挡土墙砌筑(含所在区域涵管挡土墙、 垫层)的全部作业内容,均为乙方承揽规模。片石墙外表须作葡萄缝
2、 甲方除担任大型机具,如大型机械设备、搅拌机、和灰机以及电线电缆外,其他设备、设备机械(机具)由乙方担任。
3、乙方担任本施工区域的基槽清底、抽水作业。 合作甲方做好本区域的定位放线,标高测设作业。 工程所用的全部小型机具、东西、斗车、元钉、铁丝、马钉、钢钎、绳子、榔头、锄头、铁铲由乙方自备。
4、 乙方担任手套、安全帽等劳保用品置办。 不管什么原因引起,土方回填前,所施工段的片石、周转资料均由乙方担任整理,不得影响土方回填作业。承揽单价、结算及付款办法:
二、具体内容
1、承揽单价:按本合同第二款规模,按实践完结的工程量,以归纳单价没立方米包干。(规划改变包含在内)
2、本工程准则上不发作计时工。假如甲方指使或甲方确认属合同规模外的计工日核算。
3、结算:竣工检验后一个月内由甲方开具结算清单。
4、付款办法:
(1)每完结 工程量,经业主、监理、甲方三方检验合格后付出已完工程的 。
(2)全部施工段完结后,经业主、监理、甲方三方检验合格,付款至总额的 。
(3)余额主体竣工检验到达要求后,除留百分之五作为质保金,一年后结清外,其他余金钱结算完毕后三个月内付清。
(4)薪酬发放时由乙方出具所完工程量的悉数薪酬表并签字。
四、质量条款:
1、严厉按照规划(改变)图纸、技能交底、施工规范进行施工。
2、精心组织,规范施工,恪守甲方指挥,维护甲方名誉。质量须到达优秀工程规范。
3、全部工程有必要由甲方、修建方、监理、质检部分的检验合格后,方能处理完毕按手续。检验不合要求,有必要返工,直至检验合格。返工后仍达不到质量要求,甲方有权停止合同,要求乙方离场。离场结算时工程量准时核算,单价按合同单价的百分之50。对形成严重质量事端的,甲方可采纳勒令返工、索赔、追查其法令责任等手法。
五、安全条款
1、全部人员有必要严厉履行国家、当地和项目部拟定的安全操作规程、安全处理细则、安全处理制度及治安处理条例。
2、乙方有必要树立安全担任人及班组兼职安全员,做好出场及日常安全作业。定时做好班内安全学习、教育,做到安全作业天天讲,使每个人员均有较强的安全意识,确保施工安全。
3、工地禁用55岁以上工人及17岁以下童工,有疾病、心脏病、高血压、残疾等病的人员制止参入施作业业,准则上不运用女人工人。
4、加强各班组及个人之间的联合,相互合作、协调一致,禁止打架斗殴,如有发作,不管谁是谁非,均处以2000元罚款。
5、乙方在施工过程中有必要对职工进行安万能教育,恪守国家安全法规、法则,加强自我维护意识,根绝安全事端发作。若发作一般性安全事端10000元以内由乙方承当,10000以上事端剖析责任,按责任巨细别离承当。
6、甲方对乙方违背安全操作规程引起的安全事端不承当直接或连带责任。
六、进展要求
1 、乙方有必要按甲方下达的操控进展时刻,如期或提前完结,每延迟一天,罚款500元。
2、甲方每周对乙方施工进展查核一次,因为乙方原因接连两次达不到进展要求,甲方有权勒令乙方无条件离场,乙方有必要恪守。
七、文明施工
1、乙方在施工期间,应加强班组内部文明施工教育,搞好承揽规模的现场文明施工及住宿规模内的清洁卫生。
2、乙方下班前应对施工现场的场所进行整理,现场不能剩有未用完的砂浆等,做到工完场清,不然甲方指使专人整理,所发作人工费用从乙方结算单中扣除。
3、乙方在施工期间,禁止在作业层违章作业,粗野施工及谩骂、争持、扯皮打架等不文明行为,每发作一次,罚款100元/人次。被业主和监理罚款者,有乙方担任。
4、乙方处理人员有必要恪守甲方处理人员组织,如有不听组织每次罚款50至500元/次
八、甲、乙两边责任
甲方责任:
1、 甲方为乙方供给住宿条件(乙方自备床铺、行李,水电、活树自理。)
2、 乙方上岗前,甲方应组织有关人员对乙方人员进行教育培顺。
3、 甲方根据出产情况组织乙方使命,并对乙方进行部分项工程技能交底及技能指导,处理施工中遇到的技能难题。
4、 供给必要的施薪酬料及施工机具。
乙方责任:
1、 乙方全部施工人员有必要恪守甲方的有关人员及相关人员的一致调度指挥,未经甲方组织、赞同的工程量不予结算,私行作业形成的丢失由乙方承当。
2、 乙方在施工中,不得随意动用甲方专业人员操作的设备及电器开关箱。
3、 乙方有必要恪守甲方各项规章制度,不得在作业和生活区以外随意停留、游玩、文娱。以防意外事端发作。
4、 以防有必要按照工程图纸,甲方施工计划、工艺规范、技能交底以及甲方其他要求进行施作业业,有必要如期、保质、保量、安全地完结承揽的分项工程。
5、 乙方在施工过程中应做到工完料尽场所清。
6、 乙方在施工过程中要注意资料节省,不得糟蹋,不得偷盗,如有糟蹋或偷盗,甲方按丢失资料价值加倍罚款。触犯刑律者,由司法部分追查刑事责任。
7、 乙方的进、离场费用自傲。
8、 乙方人员的劳动维护费用由乙方承当。
9、 乙方有必要进行班前安全活动,进行班前安全查看。
九、违约责任
1、乙方不能按甲方的质量、安全、进展、文明施工要求施工,甲方有权停止合同。
2、乙方在施工现场发作打架斗殴时刻,甲方有权停止合同,并由乙方承当甲方形成的丢失。
3、不恪守甲方组织、指挥形成的丢失由乙方承当,由甲方形成的丢失由甲方承当。
十、其他事项
1、签定合同后一周内,乙方有必要将出场人员造册上报甲方并附身份证复印件。
2、乙方有必要确保其部队的人员安稳,不能随意变化,如需求变化或增减人员,有必要在三天前向甲方供给改变人员名单。甲方有权随时对乙方人员进行查对,一旦发现乙方人员与花名册不符,每人罚款20元,乙方人员与花名册不符者所发作的伤亡事端,甲方将视其为私招乱雇,不管原因,全部结果由乙方担任。
3、乙方担任人不得私行脱离施工现场,若有急事或重要作业须向甲方请假,如未请假或未托付署理担任人,每次罚款200元。
4、施工过程中,如无甲方指令,乙方不得私行罢工,如发作,乙方补偿甲方全部丢失,并根据对工程影响巨细罚款1000元至5000元。
5、乙方有必要做好承揽规模内的制品维护作业,并不得损坏其他班组的制品,不然按丢失情况加倍处分。
6、甲方有权解雇乙方不听指挥或不听组织的人员。
7、本合同未尽事宜,两边洽谈以弥补条款处理。以上合同条款自两边签字之日起收效。此合同一式二份,甲方一份,乙方一份,均具有平等法令效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
签合同的注意事项:
(一)当事人的称号或许名字和居处。这是每一个合同有必要具有的条款,当事人是合同的主体。合同中假如不写明当事人,谁与谁做买卖都搞不清楚,就无法确认权力的享用和责任的承当,发作胶葛也难以处理,特别是在合同触及多方当事人的时分更是如此。合同中不只需把应当规则的当事人都规则到合同中去,并且要把各方当事人称号或许名字和居处都规则精确、清楚。
(二)标的。标的是合同当事人的权力责任指向的目标。标的是合同树立的必要条件,是全部合同的必备条款。没有标的,合同不能树立,合同联系无法树立。
(三)数量。在大多数的合同中,数量是必备条款,没有数量,合同是不能树立的。许多合同,只需有了标的和数量,即便对其他内容没有规则,也不阻碍合同的树立与收效。因而,数量是合同的重要条款。关于有形产业,数量是对单位个数、体积、面积、长度、容积、分量等的计量;关于无形产业,数量是个数、件数、字数以及运用规模等多种测量办法;关于劳务。
(四)质量。对有形产业来说,质量是物理、化学、机械、生物等性质;关于无形产业、服务、作业效果来说,也有质量凹凸的问题,并有衡量的特定办法。
(五)价款或许酬劳。价款或许酬劳,是一方当事人向对方当事人所付价值的钱银付出。价款一般指对供给产业的当事人付出的钱银,如在买卖合同的货款、租借合同的租金、告贷合同中告贷人向贷款人付出的本金和利息等。酬劳一般是指对供给劳务或许作业效果的当事人付出的钱银,如运送合同中的运费、保管合同与仓储合同中的保管费以及建造工程合同中的勘测费、规划费和工程款等。
(六)实行期限。实行期限是指合同中规则的当事人实行自己的责任如交给标的物、价款或许酬劳,实行劳务、完结作业的时刻边界。实行期限直接联系到合同责任完结的时刻,触及当事人的期限利益,也是确认合同是否准时实行或许拖延实行的客观根据。
(七)实行地址和办法。实行地址是指当事人实行合同责任和对方当事人承受实行的地址。不同的合同,实行地址有不同的特色。如买卖合同中,买方提货的,在提货地实行;卖方送货的,在买方收货地实行。在工程建造合同中,在建造项目所在地实行。
(八)违约责任。违约责任是指当事人一方或许两边不实行合同或许不适当实行合同,按照法令的规则或许按照当事人的约好应当承当的法令责任。违约责任是促进当事人实行合同责任,使对方免受或少受丢失的法令办法,也是确保合同实行的首要条款。违约责任在合同中非常重要,因而一般有关合同的法令关于违约责任都现已作出较为翔实的规则。但法令的规则是准则的,即便详尽也不可能八面玲珑,照顾到各种合同的特别情况。因而,当事人为了特别的需求,为了确保合同责任严厉按照约好实行,为了愈加及时地处理合同胶葛,能够在合同中约好违约责任,践约好定金、违约金、补偿金额以及补偿金的核算办法等。
(九)处理争议的办法。处理争议的办法指合同争议的处理途径,对合同条款发作争议时的解说以及法令适用等。处理争议的途径首要有:一是两边经过洽谈宽和,二是由第三人进行调停,三是经过裁定处理,四是经过诉讼处理。当事人能够约好处理争议的办法,假如目的经过诉讼处理争议是不必进行约好的,经过其他途径处理都要事前或许过后约好。按照裁定法的规则,假如挑选适用裁定处理争议,除非当事人的约好无效,即扫除法院对其争议的统辖。可是,假如裁定判决有问题,能够依法请求法院吊销裁定判决或许请求法院不予履行。当事人挑选宽和、调停办法处理争议,都不能扫除法院的统辖,当事人能够提起诉讼。
归纳上面的介绍,水利工程承揽合有固定的格局,签定合同时要严厉约好相关事项。信任我们看了上面介绍后,关于水利工程承揽合同范文的法令知识有了必定的了解,假如你还有关于这方面的法令问题,请咨询听讼网律师,他们会为你进行专业的回答。