变更合同价款和工程索赔的程序是如何的

咱们常常签定各种合同也会细心阅读其间的条款，无论是改变合同价款，仍是工程索赔。都需求细心酌量。现在让咱们一起来讨论，改变合同价款和工程索赔的程序是怎么的?今日听讼网小编为你整理了以下内容为您答疑解惑，期望对您有所协助。
改变合同价款的调整应按下列准则和办法进行：
1、合同中已有适用于改变工程单价的，按合同已有的单价核算和改变合同价款;
2、合同中只要类似于改变工程的单价，可参照它来承认改变价格和改变合同价款;
3、合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师承认后实行。
改变价款的程序是：
1、改变发作后的14天内，承包方提出改变价款陈述，经监理工程师承认后调整合同价;
2、若改变发作后14天内，承包方不提出改变价款陈述，则视为该改变不触及价款改变;
3、监理工程师收到改变价款陈述日起14天内应对其予以承认;若无合理理由不承认时，自收到陈述时算起14天后该陈述主动收效。
建造工程索赔程序
索赔首要程序是施工单位向建造单位提出索赔意向，查询搅扰事情，寻觅索赔理由和依据，核算索赔值，起草索赔陈述，经过商洽、调停或裁定，终究处理索赔争议。建造单位未能按合同约好实行自已的各项责任或发作过错以及应由建造单位承当的其他状况，形成工期延误和(或)施工单位不能及时得到合同价款及施工单位的其他经济损失，施工单位可按下列程序以书面形式向建造单位索赔：
(1)索赔事情发作28天内，各工程师宣布索赔意向告诉;
(2)宣布索赔意向告诉后28天内，向工程师提出延伸工期和(或)补偿经济损失的索赔陈述及有关材料;
(3)工程师在收到施工单位送交的索赔陈述及有关材料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步弥补索赔理由和依据;
(4)工程师在收到施工单位送交的索赔陈述和有关材料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该顶索赔现已认可;
(5)当该索赔事情继续进行时，施工单位应当阶段性向工程师宣布索赔意向，在索赔事情终了28天内，向工程师送交索赔的有关材料和终究索赔陈述。索赔答复程序与(3)、(4)规则相同，建造单位的反索赔的时限与上述规则相同。
索赔的依据依据，作为索赔文件的一部分，关系到索赔的胜败，依据不足或没有依据，索赔是不成立的。
1.索赔依据的基本要求。索赔依据的基本要求包含：真实性：全面性;法则证明效能;及时性。
2.依据的品种。依据的品种包含：(1)投标文件、合同文本及附件;(2)交游文件、签证及更改告诉等;(3)各种会谈纪要;(3)施工进度方案和实践施工进度表;(5)施工现场工程文件;(6)工程相片;(7)气象陈述;(8)工地交接班记载;(9)建筑材料和设备收购、订购运送运用记载等;(10)市场行情记载;(11)各种会计核算材料;(12)国家法则、法则、方针文件等。
《建造工程施工合同文本》规则的工程索赔程序
当合同当事人一方向另一方提出索赔时，要有合理的索赔理由，且有索赔事情发作时的有用依据。发包人未能按合同约好实行自己的各项责任或发作过错以及第三方原因，给承包人形成延期付出合同价款、延误工期或其他经济损失，包含不可抗力延误的工期。
①承包人提出索赔请求。索赔事情发作28天内，向工程师宣布索赔意向告诉。
②宣布索赔意向告诉后28天内，向工程师提出补偿经济损失和(或)延伸工期的索赔陈述及有关材料。
③工程师审阅承包人的索赔请求。工程师在收到承包人送交的索赔陈述和有关材料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步弥补索赔理由和依据。工程师在28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔现已认可。
④当该索赔事情继续进行时，承包人应当阶段性向工程师宣布索赔意向，在索赔事情终了后28天内，向工程师供给索赔的有关材料和终究索赔陈述。
⑤工程师与承包人商洽达不成一致时，工程师有权承认一个他以为合理的单价或价格作为终究的处理意见报送业主并相应告诉承包人。
⑥发包人批阅工程师的索赔处理证明。
⑦承包人是否承受终究的索赔决议。
小编在这儿为咱们解说了以上问题，假如你正处于这种境况，或许触及到的金额比较大，主张你能够咨询律师，假如还有其他问题，咱们也很乐意为你效力，咱们听讼网渠道供给免费的法则咨询，你能够咨询任何在线的律师，处理你的问题。