申请顺延期间的条件是什么
来源：听讼网整理 2019-02-20 20:26
当下社会，在咱们日常日子中，常常会遇见有的时分因为某种状况而不得不顺延的作业发作。那么，请求顺延期间的条件是什么呢?接下因由听讼网的小编为我们收拾一些有关于这方面的法律知识，期望能够协助到您。。
请求顺延期间的条件是：
1、因不行抵抗的事由或许其他正当理由形成期间耽搁。
2、当事人应当在妨碍消除后10日内请求顺延。
【网友咨询】
工期顺延的景象有哪些,工期顺延请求报告怎样写?
【律师回答】
工期顺延的景象
1、工程量添加
施工过程中，发包人常常要求承揽人添加工程量，因而必定导致工期的添加。这种景象下，工期天然顺延。
2、发包人改变规划
若在施工过程中，发包人改变规划，则因发包人改变规划而导致承揽人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。
3、发包人未按合同约好的期限供给规划图纸等施工必需的材料
若发包人未按合同约好的期限供给规划图纸等施工必需的材料，导致承揽人无法施工的，则从发包人供给这些施工有必要材料之日起算工期。其他如因发包人缺少建造规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求罢工的，则罢工期间应当从工期中予以扣除。
① 土地征用、房子拆迁、地上和地下的妨碍铲除、三通一平(通水、通电、通路、场所平坦);
② 施工所需各种证件、批文及有关申报同意手续(如建造工程规划许可证、建造工程施工许可证、等等);
③ 地质勘探材料、水文气象材料、基准点、线和水准点;
4、发包人未按约付出工程款
一般来说，当事人在施工合同中均约好发包人按工程进展付出工程进展款。若发包人未如期付出工程进展款，承揽人有权罢工，因而引起的工期延误职责由发包人承当。
5、发包人指定的分包人与承揽人在施工过程中联接不妥
实践中，一般存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给别人施工，或许要求承揽人分包给指定的单位施工的景象。然而在施工过程中，承揽人与分包人之间或许因施工联接不妥导致工期延误，在此景象下，发包人应当承当相应的工期延误职责。
6、工程质量判定
依据最高人民法院《关于审理建造工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解说》第十五条：建造工程竣工前，当事人对工程质量发作争议，工程质量经判定合格的，判定期间为顺延工期期间。对工程质量的判定可否作为顺延工期的理由，主要以工程质量是否合格作为判别规范。假如工程质量经判定是合格的，则应将判定期间作为顺延工期期间;反之假如工程质量经判定不合格，则工期不应当顺延，承揽人逾期竣工的，应当承当相应的违约职责。
7、不行抗力或其他要素
承揽人在施工过程中如发作不行抗力要素，或许其他不行归责于承揽人的意外事件导致工期延误的，承揽人有权建议工期顺延。比方发作地震、暴雨期间无法施工，工期顺延。
工期延伸请求报告
xxx单位公司：
xxx单位公司：
感谢建造单位公司对我公司的信赖和支撑，由我公司承建贵公司的“通讯纽带大楼外装修工程”。
为确保该工程优质高效的完结，我公司按合同条款于2013年12月26日正式开工。
然后，自我项目部进驻贵工地后，因为以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进展计划：
一、土建单位的影响：
因土建单位自2013年下旬以来，劳动力的缺少形成其外墙砌砖、抹灰、结构柱、压顶浇筑砼等工序大面积未竣工：使我部根本无作业面可施工，无法按原定施工计划安排有用施工，由此加大了我部的办理难度，并形成窝工、返工等引起的许多丢失;时至今日土建工序，仍未能全面到达我部施工条件的要求。
二、停电的影响：
自2014年1月以来常常发作停电现象，具体状况如下：
2014年元月5日全天停电，2014年元月7日全天停电，2014年元月8日上午停电，2014年元月12日全天停电，2014年元月13日上午停电，其他时刻的零星点停电也较多，以上停电时刻又正好是我部进行屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨制造、装置的用电高峰期;使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的施工进展计划，形成人力、物力适当的丢失。
三、因为该工程施工图适当粗糙、根本无法按图施工;在施工过程中有必要常常同贵公司工程代表、监理商讨施工计划，也使我部不能正常地安排施工。
鉴于以上状况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念;屡次安排举行内部剖析讨论会，学习以往优异工程的施工经历，结合本工程实际状况，选用迂回施工、穿插等作业计划，尽量让施工部队投入施作业业，抢作业面施工;并采取了相应的制品保护措施，但也添加了工程办理本钱和施工本钱。
依据优质工程施工工艺和周期要求，一起也恳请业主为工程质量和安全考虑，我部特向贵公司请求将该工程工期延伸30天，将该工程竣工时刻顺延至2014年5月5日。
请贵公司领导予以批复。
再次感谢贵公司对我公司作业的支撑。
此致!
施工单位：
xxxx年xx月xx日
期望能够帮您处理相关的问题。假如您还有任何疑问，欢迎在本网进行律师咨询。
请求顺延期间的条件是：
1、因不行抵抗的事由或许其他正当理由形成期间耽搁。
2、当事人应当在妨碍消除后10日内请求顺延。
【网友咨询】
工期顺延的景象有哪些,工期顺延请求报告怎样写?
【律师回答】
工期顺延的景象
1、工程量添加
施工过程中，发包人常常要求承揽人添加工程量，因而必定导致工期的添加。这种景象下，工期天然顺延。
2、发包人改变规划
若在施工过程中，发包人改变规划，则因发包人改变规划而导致承揽人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。
3、发包人未按合同约好的期限供给规划图纸等施工必需的材料
若发包人未按合同约好的期限供给规划图纸等施工必需的材料，导致承揽人无法施工的，则从发包人供给这些施工有必要材料之日起算工期。其他如因发包人缺少建造规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求罢工的，则罢工期间应当从工期中予以扣除。
① 土地征用、房子拆迁、地上和地下的妨碍铲除、三通一平(通水、通电、通路、场所平坦);
② 施工所需各种证件、批文及有关申报同意手续(如建造工程规划许可证、建造工程施工许可证、等等);
③ 地质勘探材料、水文气象材料、基准点、线和水准点;
4、发包人未按约付出工程款
一般来说，当事人在施工合同中均约好发包人按工程进展付出工程进展款。若发包人未如期付出工程进展款，承揽人有权罢工，因而引起的工期延误职责由发包人承当。
5、发包人指定的分包人与承揽人在施工过程中联接不妥
实践中，一般存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给别人施工，或许要求承揽人分包给指定的单位施工的景象。然而在施工过程中，承揽人与分包人之间或许因施工联接不妥导致工期延误，在此景象下，发包人应当承当相应的工期延误职责。
6、工程质量判定
依据最高人民法院《关于审理建造工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解说》第十五条：建造工程竣工前，当事人对工程质量发作争议，工程质量经判定合格的，判定期间为顺延工期期间。对工程质量的判定可否作为顺延工期的理由，主要以工程质量是否合格作为判别规范。假如工程质量经判定是合格的，则应将判定期间作为顺延工期期间;反之假如工程质量经判定不合格，则工期不应当顺延，承揽人逾期竣工的，应当承当相应的违约职责。
7、不行抗力或其他要素
承揽人在施工过程中如发作不行抗力要素，或许其他不行归责于承揽人的意外事件导致工期延误的，承揽人有权建议工期顺延。比方发作地震、暴雨期间无法施工，工期顺延。
工期延伸请求报告
xxx单位公司：
xxx单位公司：
感谢建造单位公司对我公司的信赖和支撑，由我公司承建贵公司的“通讯纽带大楼外装修工程”。
为确保该工程优质高效的完结，我公司按合同条款于2013年12月26日正式开工。
然后，自我项目部进驻贵工地后，因为以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进展计划：
一、土建单位的影响：
因土建单位自2013年下旬以来，劳动力的缺少形成其外墙砌砖、抹灰、结构柱、压顶浇筑砼等工序大面积未竣工：使我部根本无作业面可施工，无法按原定施工计划安排有用施工，由此加大了我部的办理难度，并形成窝工、返工等引起的许多丢失;时至今日土建工序，仍未能全面到达我部施工条件的要求。
二、停电的影响：
自2014年1月以来常常发作停电现象，具体状况如下：
2014年元月5日全天停电，2014年元月7日全天停电，2014年元月8日上午停电，2014年元月12日全天停电，2014年元月13日上午停电，其他时刻的零星点停电也较多，以上停电时刻又正好是我部进行屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨制造、装置的用电高峰期;使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的施工进展计划，形成人力、物力适当的丢失。
三、因为该工程施工图适当粗糙、根本无法按图施工;在施工过程中有必要常常同贵公司工程代表、监理商讨施工计划，也使我部不能正常地安排施工。
鉴于以上状况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念;屡次安排举行内部剖析讨论会，学习以往优异工程的施工经历，结合本工程实际状况，选用迂回施工、穿插等作业计划，尽量让施工部队投入施作业业，抢作业面施工;并采取了相应的制品保护措施，但也添加了工程办理本钱和施工本钱。
依据优质工程施工工艺和周期要求，一起也恳请业主为工程质量和安全考虑，我部特向贵公司请求将该工程工期延伸30天，将该工程竣工时刻顺延至2014年5月5日。
请贵公司领导予以批复。
再次感谢贵公司对我公司作业的支撑。
此致!
施工单位：
xxxx年xx月xx日
期望能够帮您处理相关的问题。假如您还有任何疑问，欢迎在本网进行律师咨询。