钢结构建筑承包合同
来源:听讼网整理 2018-09-10 18:35
这些年,钢结构修建在修建行业成了一股清流,作为新式的修建系统,被咱们重视着。因为钢结构修建关系着咱们的切身利益,比方房子缔造,商场修建等,都与咱们日子休戚相关。那么钢结构修建承揽合同的范本是怎样的呢?下面就让听讼网小编为咱们解说。
合同编号____________________
工程称号:__________________________
工程编号:__________________________
发包方:__________________________
承揽方:__________________________
签定时刻:__________________________
签定地址:__________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《修建装置工程承揽合同法令》及有关规则,为清晰两边在施工过程中的权力、职责和经济职责,经两边洽谈赞同签定本合同。
第一条 工程项目
一、工程称号:__________________________
二、工程地址:__________________________
三、工程项目赞同单位:<____________________赞同文号____________________(指此工程立项有权赞同机关的文号)项目主管单位:
四、承揽规模和内容:(详见工程项目一览表);工程修建面积__________(平方米);其它:__________
五、工程造价:___________(万元),其间土建:__________(万元),装置:__________(万元)。
第二条 施工预备
一、发包方:
1. 月______日前做好修建红线以外的“三通”,担任红线外出场路途的修补。
2. 月______日前,担任接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包含水表、配电板),应满意施工用水、用电量的需求。做好红线以内场所平坦,拆迁障碍物的资料。
3.本合同签定后______天内提交修建许可证。
4.合同签定后______天内(以收签最终一张图纸为准)供给完好的修建装置施工图_份,施工技能资料(包含地质及水准点座标控制点)______份。
5.安排承、发包两边和规划单位及有关部分参与施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内供给会审纪要和修正施工图______份。
二、承揽方:
1.担任施工区域的暂时路途、暂时设备、水电管线的铺设、处理、运用和修补作业;
2.安排施工处理人员和资料、施工机械出场;
3.编制施工安排规划或施工计划、施工预算、施工总进展计划,资料设备、制品、半制品等出场计划(包含月计划),用水、用电计划,送发包方。
第三条 工程期限
一、根据国家工期定额和运用需求,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工查验(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前______天,承揽方向发包方宣布开工告诉书。
三、如遇下列状况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
1.按施工预备规则,不能供给施工场所、水、电源路途未能接通,障碍物未能铲除,影响出场施工;
2.凡发包方担任供给的资料、设备、制品或半制品未能确保施工需求或因交验时发现缺点需求修、配、代、换而影响进展;
3.不属包干系数规模内的严峻规划改变,供给的工程地质资料禁绝,致使规划计划改动或因为施工无法进行的原因此影响进展;
4.在施工中如因停电、停水8小时以上或接连间歇性停水、停电3天以上(每次接连4小时以上),影响正常施工;
5.非承揽方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工;
6.未按合同规则拨付预付款、工程进展款或代购资料差价款而影响施工;
7.人力不行抵抗的要素而延误工期。
第四条 工程质量
一、本工程质量经两边研讨要求到达:
二、承揽方有必要严厉依照施工图纸、阐明文件和国家颁布的修建工程规范、规程和规范进行施工,并承受发包方派驻代表的监督。
三、承揽方在施工过程中有必要恪守下列规则:
1.由承揽方供给的首要原资料、设备、构配件、半制品有必要按有关规则供给质量合格证,或进行查验合格后方可用于工程;
2.由发包方供给的首要原资料、设备、构配件、半制品也有必要有质量合格证方可用于工程。对资料改动或代用有必要经原规划单位赞同并发正式书面告诉和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;
3.荫蔽工程有必要经发包方派驻代表查看、查验签章后,方可进行下一道工序;
4.承揽方应按质量验评规范对工程进行分项、分部和单位工程质量进行鉴定,并及时将单位工程质量鉴定成果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中心查验;
5.承揽方在施工中发作质量事故,应及时陈述发包方派驻代表和当地修建工程质量监督站。一般质量事故的处理成果应送发包方和质量监督站存案;严峻质量事故的处理计划,应经规划单位、质量监督站、发包方等单位共同研讨,并经规划建造单位签证后施行;
6.工程竣工后,承揽方按规则对工程施行保修,保修时刻自经过竣工查验之日算起。
第五条 修建资料、设备的供给、查验和差价处理
一、由发包方供给以下资料、设备的什物或目标(详见附表二);
二、除发包方供给以外的其他资料、设备由承揽方收购;
三、发包方供给、承揽方收购的资料、设备,有必要附有产品合格证才干用于工程,任何一方以为对方供给的资料需求复验的,应答应复验。经复验契合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承当;不契合质量要求的,应按有关规则处理,其复验费由供给资料、设备方承当。
四、本工程资料和设备差价的处理方法:____________________
第六条 工程价款的支授予结算
工程价款的付出和结算,应根据中国人民建造银行拟定的“基本建造工程价款结算方法”实行。
一、本合同签定后__日内,发包方付出不少于合同总价(或当年出资额)的%备料款,计人民币__________万元;暂时设备费,按土建工程合同总造价的______%计人民币 万元,装置工程按人工费的______%计人民币__________万元;资料设备差价__________万元,分______次付出,每次付出时刻、金额
二、发包方收到承揽方的工程进展月报后有必要在______日内按核实的工程进展付出进展款,工程进展款付出到达合同总价的______%时,按规则份额逐渐开端扣回备料款。
三、工程价款付出到达合同总价款的95%时,不再按进展付款,办完交工查验后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次付出给承揽方。
四、如发包方拖欠工程进展款或尾款,应向承揽方付出拖欠金额日万分之______的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购资料价差款而影响工程进展,形成承揽方的停、窝工丢失的,应由发包方承当。
六、本合同造价结算方法:________________________________________
七、承揽方在单项工程竣工查验后______天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行检查,发包方在接到结算文件______天内检查结束,如到期未提出书面贰言,承揽方可恳求经办银行审定后拨款。
第七条 施工与规划改变
一、发包方交给的规划图纸、阐明和有关技能资料,作为施工的有用根据,开工前由发包方安排规划交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补偿根据,承、发包两边均不得私行修正。
二、施工中如发现规划有过错或严峻不合理的当地,承揽方及时以书面形式告诉发包方,由发包方及时会同规划等有关单位研讨确认修正定见或改变规划文件,承揽方按修正或改变的规划文件进行施工。若发作添加费用(包含返工丢失、罢工、窝工、人员和机械设备调迁、资料构配件积压的实践丢失)由发包方担任,并调整合同造价。
三、承揽方在确保工程质量和不下降规划规范的前提下,提出修正规划、修正工艺的合理化建议,经发包方、规划单位或有关技能部分赞同后采纳施行,其节省的价值按国家规则分配。
四、发包方如需规划改变,有必要由原规划单位作出正式修正告诉书和修正图纸,承揽刚才予施行。严峻修正或添加造价时,有必要另行洽谈,在获得出资实行证明,技能资料规划图纸完全时,承揽刚才予施行。
第八条 工程查验
一、竣工工程查验,以国家颁布的《关于基本建造项目竣工查验暂行规则》、《工程施工及查验规范》、《修建装置工程质量查验鉴定规范》和国务院有关部分制定的竣工查验规则及施工图纸及阐明书、施工技能文件为根据。
二、工程施工中地下工程、结构工程有必要具有荫蔽查验签证、试压、试水、抗渗等记载。工程竣工质量经当地质量监督部分查验合格后,发包方须及时处理查验签证手续。
三、工程竣工查验后,方包方方可运用。
在规则的保修期内,凡因施工形成的质量事故和质量缺点应由承揽方无偿保修。其保修条件、规模和期限按城乡建造环境保护部(84)城建字第79号告诉印发的《修建工程保修方法(试行)》实行。
第九条 违约职责
承揽方的职责:
一、工程质量不契合合同规则的,担任无偿修补或返工。因为修补或返工形成逾期交给的,偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规则的工期交给运用的,按合同中第九条关于建造工期提早或拖后的奖罚规则偿付逾期罚款。
发包方的职责:
一、未能依照合同的规则实行自己应负的职责,除竣工日期得以顺延外,还应补偿承揽方由此形成的实践丢失。
二、工程半途停建、缓建或因为规划改变以及规划过错形成的返工,应采纳方法补偿或削减丢失。一起,补偿承揽方由此形成的罢工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、资料和构件积压的实践丢失。
三、工程未经查验,发包方提早运用或私行动用,由此而发作的质量或其他问题,由发包方承当职责。
四、承揽方查验告诉书送达______日后不进行查验的,按规则偿付逾期违约金。
五、不按合同规则拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规则延付金额每日万分之三偿付承揽方补偿金。
第十条 胶葛处理方法
任何一方违背合同规则,两边洽谈不成,按以下第( )项方法处理:
一、向经济合同裁定机关请求裁定;
二、向人民法院申述。
第十一条 附 则
一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙两边各执正本一份,其他副本由发包方报送经办银行,当地工商行政处理机关、建造主管部分存案。按规则有必要处理鉴(公)证的合同,送修建的所在地工商、公证部分处理鉴(公)证。
二、本合同自两边代表签字,加盖两边公章或合同专用章即收效,需处理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起收效;工程竣工查验契合要求,结清工程款后停止。
三、本合同签定后,承、发包两边如需提出修正时,经两边洽谈一致后,能够签定补偿协议,作为本合同的补偿合同。
发包方(盖章):___________ 承揽方(盖章):___________
法定代表人(签章):___________ 法定代表人(签章):___________
托付代理人(签章):___________ 托付代理人(签章):___________
单位地址:__________________________ 单位地址:__________________________
开户银行:__________________________ 开户银行:__________________________
帐 号:__________________________ 帐 号:__________________________
电 话:__________________________ 电 话:__________________________
邮政编码:__________________________ 邮政编码:__________________________
__________年_____月_____日 __________年_____月_____日
经办建造银行 修建处理部分 鉴(公)证机关
(盖章) (盖章) (盖章)
鉴(公)证定见
经办人:
__________年_____月_____日 __________年_____月_____日
期望各位能从中获益,下次遇到这种合同签定时,也能理解其间的条条款款。了解更多的法律知识,欢迎咱们上听讼网进行专业咨询。
合同编号____________________
工程称号:__________________________
工程编号:__________________________
发包方:__________________________
承揽方:__________________________
签定时刻:__________________________
签定地址:__________________________
根据《中华人民共和国经济合同法》和《修建装置工程承揽合同法令》及有关规则,为清晰两边在施工过程中的权力、职责和经济职责,经两边洽谈赞同签定本合同。
第一条 工程项目
一、工程称号:__________________________
二、工程地址:__________________________
三、工程项目赞同单位:<____________________赞同文号____________________(指此工程立项有权赞同机关的文号)项目主管单位:
四、承揽规模和内容:(详见工程项目一览表);工程修建面积__________(平方米);其它:__________
五、工程造价:___________(万元),其间土建:__________(万元),装置:__________(万元)。
第二条 施工预备
一、发包方:
1. 月______日前做好修建红线以外的“三通”,担任红线外出场路途的修补。
2. 月______日前,担任接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包含水表、配电板),应满意施工用水、用电量的需求。做好红线以内场所平坦,拆迁障碍物的资料。
3.本合同签定后______天内提交修建许可证。
4.合同签定后______天内(以收签最终一张图纸为准)供给完好的修建装置施工图_份,施工技能资料(包含地质及水准点座标控制点)______份。
5.安排承、发包两边和规划单位及有关部分参与施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在_天内分送有关单位,_天内供给会审纪要和修正施工图______份。
二、承揽方:
1.担任施工区域的暂时路途、暂时设备、水电管线的铺设、处理、运用和修补作业;
2.安排施工处理人员和资料、施工机械出场;
3.编制施工安排规划或施工计划、施工预算、施工总进展计划,资料设备、制品、半制品等出场计划(包含月计划),用水、用电计划,送发包方。
第三条 工程期限
一、根据国家工期定额和运用需求,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工查验(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。
二、开工前______天,承揽方向发包方宣布开工告诉书。
三、如遇下列状况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:
1.按施工预备规则,不能供给施工场所、水、电源路途未能接通,障碍物未能铲除,影响出场施工;
2.凡发包方担任供给的资料、设备、制品或半制品未能确保施工需求或因交验时发现缺点需求修、配、代、换而影响进展;
3.不属包干系数规模内的严峻规划改变,供给的工程地质资料禁绝,致使规划计划改动或因为施工无法进行的原因此影响进展;
4.在施工中如因停电、停水8小时以上或接连间歇性停水、停电3天以上(每次接连4小时以上),影响正常施工;
5.非承揽方原因此监理签证不及时而影响下一道工序施工;
6.未按合同规则拨付预付款、工程进展款或代购资料差价款而影响施工;
7.人力不行抵抗的要素而延误工期。
第四条 工程质量
一、本工程质量经两边研讨要求到达:
二、承揽方有必要严厉依照施工图纸、阐明文件和国家颁布的修建工程规范、规程和规范进行施工,并承受发包方派驻代表的监督。
三、承揽方在施工过程中有必要恪守下列规则:
1.由承揽方供给的首要原资料、设备、构配件、半制品有必要按有关规则供给质量合格证,或进行查验合格后方可用于工程;
2.由发包方供给的首要原资料、设备、构配件、半制品也有必要有质量合格证方可用于工程。对资料改动或代用有必要经原规划单位赞同并发正式书面告诉和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;
3.荫蔽工程有必要经发包方派驻代表查看、查验签章后,方可进行下一道工序;
4.承揽方应按质量验评规范对工程进行分项、分部和单位工程质量进行鉴定,并及时将单位工程质量鉴定成果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中心查验;
5.承揽方在施工中发作质量事故,应及时陈述发包方派驻代表和当地修建工程质量监督站。一般质量事故的处理成果应送发包方和质量监督站存案;严峻质量事故的处理计划,应经规划单位、质量监督站、发包方等单位共同研讨,并经规划建造单位签证后施行;
6.工程竣工后,承揽方按规则对工程施行保修,保修时刻自经过竣工查验之日算起。
第五条 修建资料、设备的供给、查验和差价处理
一、由发包方供给以下资料、设备的什物或目标(详见附表二);
二、除发包方供给以外的其他资料、设备由承揽方收购;
三、发包方供给、承揽方收购的资料、设备,有必要附有产品合格证才干用于工程,任何一方以为对方供给的资料需求复验的,应答应复验。经复验契合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承当;不契合质量要求的,应按有关规则处理,其复验费由供给资料、设备方承当。
四、本工程资料和设备差价的处理方法:____________________
第六条 工程价款的支授予结算
工程价款的付出和结算,应根据中国人民建造银行拟定的“基本建造工程价款结算方法”实行。
一、本合同签定后__日内,发包方付出不少于合同总价(或当年出资额)的%备料款,计人民币__________万元;暂时设备费,按土建工程合同总造价的______%计人民币 万元,装置工程按人工费的______%计人民币__________万元;资料设备差价__________万元,分______次付出,每次付出时刻、金额
二、发包方收到承揽方的工程进展月报后有必要在______日内按核实的工程进展付出进展款,工程进展款付出到达合同总价的______%时,按规则份额逐渐开端扣回备料款。
三、工程价款付出到达合同总价款的95%时,不再按进展付款,办完交工查验后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次付出给承揽方。
四、如发包方拖欠工程进展款或尾款,应向承揽方付出拖欠金额日万分之______的违约金。
五、确因发包方拖欠工程款、代购资料价差款而影响工程进展,形成承揽方的停、窝工丢失的,应由发包方承当。
六、本合同造价结算方法:________________________________________
七、承揽方在单项工程竣工查验后______天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行检查,发包方在接到结算文件______天内检查结束,如到期未提出书面贰言,承揽方可恳求经办银行审定后拨款。
第七条 施工与规划改变
一、发包方交给的规划图纸、阐明和有关技能资料,作为施工的有用根据,开工前由发包方安排规划交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补偿根据,承、发包两边均不得私行修正。
二、施工中如发现规划有过错或严峻不合理的当地,承揽方及时以书面形式告诉发包方,由发包方及时会同规划等有关单位研讨确认修正定见或改变规划文件,承揽方按修正或改变的规划文件进行施工。若发作添加费用(包含返工丢失、罢工、窝工、人员和机械设备调迁、资料构配件积压的实践丢失)由发包方担任,并调整合同造价。
三、承揽方在确保工程质量和不下降规划规范的前提下,提出修正规划、修正工艺的合理化建议,经发包方、规划单位或有关技能部分赞同后采纳施行,其节省的价值按国家规则分配。
四、发包方如需规划改变,有必要由原规划单位作出正式修正告诉书和修正图纸,承揽刚才予施行。严峻修正或添加造价时,有必要另行洽谈,在获得出资实行证明,技能资料规划图纸完全时,承揽刚才予施行。
第八条 工程查验
一、竣工工程查验,以国家颁布的《关于基本建造项目竣工查验暂行规则》、《工程施工及查验规范》、《修建装置工程质量查验鉴定规范》和国务院有关部分制定的竣工查验规则及施工图纸及阐明书、施工技能文件为根据。
二、工程施工中地下工程、结构工程有必要具有荫蔽查验签证、试压、试水、抗渗等记载。工程竣工质量经当地质量监督部分查验合格后,发包方须及时处理查验签证手续。
三、工程竣工查验后,方包方方可运用。
在规则的保修期内,凡因施工形成的质量事故和质量缺点应由承揽方无偿保修。其保修条件、规模和期限按城乡建造环境保护部(84)城建字第79号告诉印发的《修建工程保修方法(试行)》实行。
第九条 违约职责
承揽方的职责:
一、工程质量不契合合同规则的,担任无偿修补或返工。因为修补或返工形成逾期交给的,偿付逾期违约金。
二、工程不能按合同规则的工期交给运用的,按合同中第九条关于建造工期提早或拖后的奖罚规则偿付逾期罚款。
发包方的职责:
一、未能依照合同的规则实行自己应负的职责,除竣工日期得以顺延外,还应补偿承揽方由此形成的实践丢失。
二、工程半途停建、缓建或因为规划改变以及规划过错形成的返工,应采纳方法补偿或削减丢失。一起,补偿承揽方由此形成的罢工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、资料和构件积压的实践丢失。
三、工程未经查验,发包方提早运用或私行动用,由此而发作的质量或其他问题,由发包方承当职责。
四、承揽方查验告诉书送达______日后不进行查验的,按规则偿付逾期违约金。
五、不按合同规则拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规则延付金额每日万分之三偿付承揽方补偿金。
第十条 胶葛处理方法
任何一方违背合同规则,两边洽谈不成,按以下第( )项方法处理:
一、向经济合同裁定机关请求裁定;
二、向人民法院申述。
第十一条 附 则
一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙两边各执正本一份,其他副本由发包方报送经办银行,当地工商行政处理机关、建造主管部分存案。按规则有必要处理鉴(公)证的合同,送修建的所在地工商、公证部分处理鉴(公)证。
二、本合同自两边代表签字,加盖两边公章或合同专用章即收效,需处理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起收效;工程竣工查验契合要求,结清工程款后停止。
三、本合同签定后,承、发包两边如需提出修正时,经两边洽谈一致后,能够签定补偿协议,作为本合同的补偿合同。
发包方(盖章):___________ 承揽方(盖章):___________
法定代表人(签章):___________ 法定代表人(签章):___________
托付代理人(签章):___________ 托付代理人(签章):___________
单位地址:__________________________ 单位地址:__________________________
开户银行:__________________________ 开户银行:__________________________
帐 号:__________________________ 帐 号:__________________________
电 话:__________________________ 电 话:__________________________
邮政编码:__________________________ 邮政编码:__________________________
__________年_____月_____日 __________年_____月_____日
经办建造银行 修建处理部分 鉴(公)证机关
(盖章) (盖章) (盖章)
鉴(公)证定见
经办人:
__________年_____月_____日 __________年_____月_____日
期望各位能从中获益,下次遇到这种合同签定时,也能理解其间的条条款款。了解更多的法律知识,欢迎咱们上听讼网进行专业咨询。