建筑工程合同法全文有哪些内容
来源：听讼网整理 2019-03-26 21:29
在现实生活中，咱们总会签定许多合同，签定合同是为了保证合同签定人的合法权益。修建工程中是需求签定修建工程合同的，不管是施工合同仍是施工承包合同都是要恪守修建工程合同法中法令的有关规则的，那么究竟法令关于修建工程合同有哪些法令规则呢?接下来就由听讼网小编为我们回答。
修建工程合同法全文有哪些内容
中华人民共和国合同法第十六章《建造工程合同》
第二百六十九条建造工程合同是承包人进行工程建造，发包人付出价款的合同。建造工程合同包含工程勘测、规划、施工合同。
第二百七十条建造工程合同应当选用书面形式。
第二百七十一条建造工程的招标招标活动，应当依照有关法令的规则揭露、公平、公平进行。
第二百七十二条发包人能够与总承包人缔结建造工程合同，也能够别离与勘测人、规划人、施工人缔结勘测、规划、施承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完结的建造工程肢解成若干部分发包给几个承包人。承包人或许勘测、规划、施工承包人经发包人赞同，能够将自己承包的部分作业交由第三人完结。第三人就其完结的作业效果与总承包人或许勘测、规划、施工承包人向发包人承当连带职责。承包人不得将其承包的悉数建造工程转包给第三人或许将其承包的悉数建造程肢解今后以分包的名义别离转包给第三人。制止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。制止分包单位将其承包的工程再分包。建造工程主体结构的施工必须由承包人自行完结。
第二百七十三条国家严重建造工程合同，应当依照国家规则的程序和国家同意的出资方案、可行性研究报告等文件缔结。
第二百七十四条勘测、规划合同的内容包含提交有关根底材料和文件(包含概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
第二百七十五条施工合同的内容包含工程规模、建造工期、中心交工工程的开工和竣工时刻、工程质量、工程造价、技材料交给时刻、材料和设备供给职责、拨款和结算、竣工检验、质量保修规模和质量保证期、两边相互协作等条款。
第二百七十六条建造工程实施监理的，发包人应当与监理人选用书面形式缔结托付监理合同。发包人与监理人的权力和职责以及法令职责，应当依照本法托付合同以及其他有关法令、行政法规的规则。
第二百七十七条发包人在不阻碍承包人正常作业的情况下，能够随时对作业进展、质量进行查看。
第二百七十八条荫蔽工程在荫蔽曾经，承包人应当告诉发包人查看。发包人没有
及时查看的，承包人能够顺延工程日期，并有权要求补偿罢工、窝工等丢失。
第二百七十九条建造工程竣工后，发包人应当依据施工图纸及说明书、国家颁布的施工检验规范和质量检验规范及时进行检验。检验合格的，发包人应当依照约好付出价款，并接纳该建造工程。建造工程竣工经检验合格后，方可交给运用;未经检验或许检验不合格的，不得交给运用。
第二百八十条勘测、规划的质量不符合要求或许未依照期限提交勘测、规划文件延迟工期，形成发包人丢失的，勘测人规划人应当持续完善勘测、规划，减收或许免收勘测、规划费并补偿丢失。
第二百八十一条因施工人的原因致使建造工程质量不符合约好的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修补或许返工、改建。经过修补或许返工、改建后，形成逾期交给的，施工人应当承当违约职责。
第二百八十二条因承包人的原因致使建造工程在合理运用期限内形成人身和产业危害的，承包人应当承当危害补偿职责。
第二百八十三条发包人未依照约好的时刻和要求供给原材料、设备、场所、资金、技术材料的，承包人能够顺延工程期并有权要求补偿罢工、窝工等丢失。
第二百八十四条因发包人的原因致使工程半途停建、缓建的，发包人应当采纳办法补偿或许削减丢失，补偿承包人因而成的罢工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等丢失和实践费用。
第二百八十五条因发包人改变方案，供给的材料不精确，或许未依照期限供给必需的勘测、规划作业条件而形成勘测、的返工、罢工或许修正规划，发包人应当依照勘测人、规划人实践耗费的作业量增付费用。
第二百八十六条发包人未依照约好付出价款的，承包人能够催告发包人在合理期限内付出价款。发包人逾期不付出的，除依照建造工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人能够与发包人协议将该工程折价，也能够请求人民法院将该工程依法拍卖。建造工程的价款就该工程折价或许拍卖的价款优先受偿。
第二百八十七条本章没有规则的，适用承包合同的有关规则。
经过听讼网小编介绍了修建工程合同法的相关内容，相信你对这方面有了新的了解和新的知道。实践中，在签定修建合同的时分需求依照法令的规则进行合同的签定，不能违背法令规则不然签定的合同可能是无效的。假如你还有相关问题欢迎咨询听讼网在线律师。
修建工程合同法全文有哪些内容
中华人民共和国合同法第十六章《建造工程合同》
第二百六十九条建造工程合同是承包人进行工程建造，发包人付出价款的合同。建造工程合同包含工程勘测、规划、施工合同。
第二百七十条建造工程合同应当选用书面形式。
第二百七十一条建造工程的招标招标活动，应当依照有关法令的规则揭露、公平、公平进行。
第二百七十二条发包人能够与总承包人缔结建造工程合同，也能够别离与勘测人、规划人、施工人缔结勘测、规划、施承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完结的建造工程肢解成若干部分发包给几个承包人。承包人或许勘测、规划、施工承包人经发包人赞同，能够将自己承包的部分作业交由第三人完结。第三人就其完结的作业效果与总承包人或许勘测、规划、施工承包人向发包人承当连带职责。承包人不得将其承包的悉数建造工程转包给第三人或许将其承包的悉数建造程肢解今后以分包的名义别离转包给第三人。制止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。制止分包单位将其承包的工程再分包。建造工程主体结构的施工必须由承包人自行完结。
第二百七十三条国家严重建造工程合同，应当依照国家规则的程序和国家同意的出资方案、可行性研究报告等文件缔结。
第二百七十四条勘测、规划合同的内容包含提交有关根底材料和文件(包含概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。
第二百七十五条施工合同的内容包含工程规模、建造工期、中心交工工程的开工和竣工时刻、工程质量、工程造价、技材料交给时刻、材料和设备供给职责、拨款和结算、竣工检验、质量保修规模和质量保证期、两边相互协作等条款。
第二百七十六条建造工程实施监理的，发包人应当与监理人选用书面形式缔结托付监理合同。发包人与监理人的权力和职责以及法令职责，应当依照本法托付合同以及其他有关法令、行政法规的规则。
第二百七十七条发包人在不阻碍承包人正常作业的情况下，能够随时对作业进展、质量进行查看。
第二百七十八条荫蔽工程在荫蔽曾经，承包人应当告诉发包人查看。发包人没有
及时查看的，承包人能够顺延工程日期，并有权要求补偿罢工、窝工等丢失。
第二百七十九条建造工程竣工后，发包人应当依据施工图纸及说明书、国家颁布的施工检验规范和质量检验规范及时进行检验。检验合格的，发包人应当依照约好付出价款，并接纳该建造工程。建造工程竣工经检验合格后，方可交给运用;未经检验或许检验不合格的，不得交给运用。
第二百八十条勘测、规划的质量不符合要求或许未依照期限提交勘测、规划文件延迟工期，形成发包人丢失的，勘测人规划人应当持续完善勘测、规划，减收或许免收勘测、规划费并补偿丢失。
第二百八十一条因施工人的原因致使建造工程质量不符合约好的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修补或许返工、改建。经过修补或许返工、改建后，形成逾期交给的，施工人应当承当违约职责。
第二百八十二条因承包人的原因致使建造工程在合理运用期限内形成人身和产业危害的，承包人应当承当危害补偿职责。
第二百八十三条发包人未依照约好的时刻和要求供给原材料、设备、场所、资金、技术材料的，承包人能够顺延工程期并有权要求补偿罢工、窝工等丢失。
第二百八十四条因发包人的原因致使工程半途停建、缓建的，发包人应当采纳办法补偿或许削减丢失，补偿承包人因而成的罢工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等丢失和实践费用。
第二百八十五条因发包人改变方案，供给的材料不精确，或许未依照期限供给必需的勘测、规划作业条件而形成勘测、的返工、罢工或许修正规划，发包人应当依照勘测人、规划人实践耗费的作业量增付费用。
第二百八十六条发包人未依照约好付出价款的，承包人能够催告发包人在合理期限内付出价款。发包人逾期不付出的，除依照建造工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人能够与发包人协议将该工程折价，也能够请求人民法院将该工程依法拍卖。建造工程的价款就该工程折价或许拍卖的价款优先受偿。
第二百八十七条本章没有规则的，适用承包合同的有关规则。
经过听讼网小编介绍了修建工程合同法的相关内容，相信你对这方面有了新的了解和新的知道。实践中，在签定修建合同的时分需求依照法令的规则进行合同的签定，不能违背法令规则不然签定的合同可能是无效的。假如你还有相关问题欢迎咨询听讼网在线律师。