怎样进行工程款拖欠诉讼
来源：听讼网整理 2018-11-30 14:59
拖欠工程款的现象在实践中常常发作，假如咱们无法经过洽谈的手法处理。此刻，可挑选诉讼来追回工程欠款。那么，怎样进行工程款拖欠诉讼?下面，听讼网小编收集收拾了一些资料，期望有所协助!
【网友咨询】
怎样进行工程款拖欠诉讼?
【律师回答】
一、诉讼时刻的把握
企业应挑选申述的最佳时机：工程款拖欠，涉案工程已竣工检验并签字盖章后;在施工程呈现拖欠或严峻拖欠时。应当及时、精确、坚决地采纳法令手法，谨防被迫申述。
二、提申述讼的必要条件
1、精确挑选被告。
在提申述讼之时只需挑选发包人、承当连带职责确保担保方法的任何当事人，包含一人或几人作为被告或一起被告均可，挑选的首要规范或前提条件是具有“付出才能”。
2、依据资料有必要充沛。
建造工程施工合同由于周期长、出资大，大多数为荫蔽工程及专业性强等原因，合同法令关系比较杂乱，并且胶葛一旦发作，业主方常以质量、工期等进行反索赔抗辩，愈加添加了诉讼的难度，所以咱们在诉讼前有必要花最大的精力收集、收拾、剖析依据资料，站在被告的、法官的视点多层次、多方位地进行全面剖析，做到“知己知彼”，切忌盲目申述。
3、精确合理的诉讼恳求。
自《合同法》及2002年6月20日，最高人民法院发布了《关于修建工程价款优先受偿权问题的批复》法释(2002)16号(下称简称《批复》)颁布实施以来各地法院现已有许多判例阐明，拖欠承揽工程款优先受偿权是能够作为一项独立的诉讼恳求提出的，所以为确保诉讼后利益的最大化，当事人提起拖欠承揽工程款诉讼恳求时，尽量一起提出拖欠承揽工程款优先受偿权这一恳求。
4、诉讼恳求的规模。
经过很多的案子剖析发现，当事人在提申述讼时，诉讼恳求仅为工程款和(或)利息，再加案子诉讼费，很少提及违约金、律师费、罢工、窝工、倒运、机械设备调迁、资料和构件积压等丢失和实践费用。在诉讼案子中，只需当事人能够举证，法院是支撑违约金、律师费、罢工、窝工、倒运、机械设备调迁、资料和构件积压等丢失和实践费用的。违约金、律师费等罕见恳求，这首要的原因是：承揽方以为在现在“买方商场”的环境中，“买方”只需付出了工程款就现已万幸了。在修建商场利润率越来越低的情况下，咱们有必要力排众议。
三、注重诉讼保全在诉讼中的效果
怎么确保诉讼胜诉后，自己的合法权益得以完成呢?关健的一步是有必要在诉前或诉讼中采纳诉讼保全的办法。何谓诉讼保全呢?是指人民法院在诉讼开端后，或许诉讼开端前，为确保将来判定的顺畅实行，而对当事人争议的产业或许与本案有关的产业所依法采纳的各种强制性维护办法的总称。之所以在诉讼实践中注重产业保全办法，其意图便是为了确保判定收效后能顺畅地得到悉数实行，然后实在完成胜诉一方当事人的合法权益。不然，法院的收效判定便有或许成为无法实行的一纸空文，当事人因胜诉而赢得的利益也底子无法得到完成。
四、运用工程判定的技巧，确保工程造价判定的成果有利于己方
在最高人民法院关于《民事诉讼依据的若干规则》(以下简称“依据规则”)第二十五条明确规则，提出判定的时刻应在举证期限内，因此这就触及到一个提出判定时刻和需不需要提出判定的技巧问题，有下列几点可供参考：
1、假如是投标中标的工程，不管以何种方法核算，合同已约好详细价款一次性包死的话，视为工程造价现已约好，能够不再提出工程判定。
2、发作争议前，两边已一起托付工程判定组织进行造价审价的，或一方托付的造价审价成果现已另一方书面承认的，可不再请求从头判定。
3、两边现已对工程款达成协议，而发包方推迟付款的，可不请求判定。
4、可事前预备工程款判定的请求书，待到两边在庭前交流依据时，如发现发包方提出工程款数目和自己核算的数目相差甚远，则有必要当庭提出判定请求。不然，如数目附近，可不必提出判定。由于要不要提出判定和谁先提出判定，这不只触及到一个谁先预付判定费的问题，更触及到案子的诉讼时刻问题。首要，判定时刻是不计入审理期限的。其次，处理判定自身也存在着一个对自己晦气的变数，从承揽方的债款完成的时刻和利益动身，应学会奇妙地运用判定的技巧。再次，一旦承揽方提出判定的请求，就有必要活跃、及时地预备收集相应完好的依据资料，包含规划图纸、施工资料等，特别是对已方有利，可添加工程造价的两边签证资料，或在履约进程触及工人工资或资料价格上涨等要素的资料，当令供给给判定组织，确保工程判定的成果有利于已方。
五、针对发包方以工期和质量问题提出的反索赔从多视点进行抗辩
在追索工程款的诉讼中，被告发包方提出反诉的最常见的理由无非两点：第一是工期问题，证明承揽方延迟竣工使其形成丢失;第二，是工程质量，即某些方面存在质量瑕疵或未竣工等。针对第一个问题，可从以下多个视点予以开掘加以抗辩：
1、发包方是否有延迟付出工程进度款的行为。延迟付出工程进度款是修建行业发包方普遍存在的通病，如有依据予以证明其延迟付出，则依据法令规则，承揽方可顺延工期。
2、发包方有无出图时刻延迟。由于承揽方只能依据发包方供给的图纸进行施工，假如发包方的出图时刻延迟，必定形成承揽方无法按方案进行施工，也很或许会罢工待图，工期也必定延伸。
3、发包方有无单独面规划变更。由于发包方单独面的规划变更，很或许会形成承揽方的施工方案遭到打乱，返工、改造，也会使工作量添加，直接形成工期延伸。
4、发包方有无额定添加工作量。工作量添加无疑可使承揽方顺延工期。
5、发包方的图纸会审时刻有无延迟。由于图纸的会审需建造单位、规划单位及承建单位参与，如因发包方单独面延迟，无疑会影响工期。
6、发包方的供料是否及时，有无常常变化。由于供料的不及时和变化都必定会影响工程进度，从而影响工期。
针对工程的质量问题，以为可从以下几个视点予以抗辩：
1、是否是由规划方面的缺点形成的。由于规划图纸和规划文件上的过错或遗漏将一开端影响工程修建的质量，如结构规划上的过错将直接带来修建物沉降、裂缝等结构性缺点。假如是这一原因形成，承揽方不必承当职责。
2、是否归于发包方供给的资料缺点或发包方自己分包的工程质量缺点所引起。
3、是否归于运用不妥所引起。由于跟着修建物运用功用的日趋多样和杂乱，对修建物怎么运用和修理显得越来越重要，运用或修理不妥都或许形成修建物的严重危害。
六、实行进程中对被实行人的到期债款予以强制实行
在现在的审判实践中，承揽方往往没有提起代位权诉讼，而是直接申述发包方，由法院判令发包方归还所拖欠承揽工程款，在实行进程中承揽方往往发现发包方底子无力归还，但发包方对第三人仍享有到期债款，对此，我国有关法令经过实行程序中的司法救助手法对承揽方的利益进行了维护。依据《最高人民法院关于人民法院实行工作若干问题的规则(试行)》第61条规则“被实行人不能清偿债款，但对本案以外的第三人享有到期债款的，人民法院能够依请求实行人或被实行人的请求，向第三人宣布实行到期债款的告诉。实行告诉有必要直接送达第三人。”即只需发包方对第三人有到期债款的，法院就能够追加其为本案的被实行人，要求其直接向承揽人实行债款。
【网友咨询】
怎样进行工程款拖欠诉讼?
【律师回答】
一、诉讼时刻的把握
企业应挑选申述的最佳时机：工程款拖欠，涉案工程已竣工检验并签字盖章后;在施工程呈现拖欠或严峻拖欠时。应当及时、精确、坚决地采纳法令手法，谨防被迫申述。
二、提申述讼的必要条件
1、精确挑选被告。
在提申述讼之时只需挑选发包人、承当连带职责确保担保方法的任何当事人，包含一人或几人作为被告或一起被告均可，挑选的首要规范或前提条件是具有“付出才能”。
2、依据资料有必要充沛。
建造工程施工合同由于周期长、出资大，大多数为荫蔽工程及专业性强等原因，合同法令关系比较杂乱，并且胶葛一旦发作，业主方常以质量、工期等进行反索赔抗辩，愈加添加了诉讼的难度，所以咱们在诉讼前有必要花最大的精力收集、收拾、剖析依据资料，站在被告的、法官的视点多层次、多方位地进行全面剖析，做到“知己知彼”，切忌盲目申述。
3、精确合理的诉讼恳求。
自《合同法》及2002年6月20日，最高人民法院发布了《关于修建工程价款优先受偿权问题的批复》法释(2002)16号(下称简称《批复》)颁布实施以来各地法院现已有许多判例阐明，拖欠承揽工程款优先受偿权是能够作为一项独立的诉讼恳求提出的，所以为确保诉讼后利益的最大化，当事人提起拖欠承揽工程款诉讼恳求时，尽量一起提出拖欠承揽工程款优先受偿权这一恳求。
4、诉讼恳求的规模。
经过很多的案子剖析发现，当事人在提申述讼时，诉讼恳求仅为工程款和(或)利息，再加案子诉讼费，很少提及违约金、律师费、罢工、窝工、倒运、机械设备调迁、资料和构件积压等丢失和实践费用。在诉讼案子中，只需当事人能够举证，法院是支撑违约金、律师费、罢工、窝工、倒运、机械设备调迁、资料和构件积压等丢失和实践费用的。违约金、律师费等罕见恳求，这首要的原因是：承揽方以为在现在“买方商场”的环境中，“买方”只需付出了工程款就现已万幸了。在修建商场利润率越来越低的情况下，咱们有必要力排众议。
三、注重诉讼保全在诉讼中的效果
怎么确保诉讼胜诉后，自己的合法权益得以完成呢?关健的一步是有必要在诉前或诉讼中采纳诉讼保全的办法。何谓诉讼保全呢?是指人民法院在诉讼开端后，或许诉讼开端前，为确保将来判定的顺畅实行，而对当事人争议的产业或许与本案有关的产业所依法采纳的各种强制性维护办法的总称。之所以在诉讼实践中注重产业保全办法，其意图便是为了确保判定收效后能顺畅地得到悉数实行，然后实在完成胜诉一方当事人的合法权益。不然，法院的收效判定便有或许成为无法实行的一纸空文，当事人因胜诉而赢得的利益也底子无法得到完成。
四、运用工程判定的技巧，确保工程造价判定的成果有利于己方
在最高人民法院关于《民事诉讼依据的若干规则》(以下简称“依据规则”)第二十五条明确规则，提出判定的时刻应在举证期限内，因此这就触及到一个提出判定时刻和需不需要提出判定的技巧问题，有下列几点可供参考：
1、假如是投标中标的工程，不管以何种方法核算，合同已约好详细价款一次性包死的话，视为工程造价现已约好，能够不再提出工程判定。
2、发作争议前，两边已一起托付工程判定组织进行造价审价的，或一方托付的造价审价成果现已另一方书面承认的，可不再请求从头判定。
3、两边现已对工程款达成协议，而发包方推迟付款的，可不请求判定。
4、可事前预备工程款判定的请求书，待到两边在庭前交流依据时，如发现发包方提出工程款数目和自己核算的数目相差甚远，则有必要当庭提出判定请求。不然，如数目附近，可不必提出判定。由于要不要提出判定和谁先提出判定，这不只触及到一个谁先预付判定费的问题，更触及到案子的诉讼时刻问题。首要，判定时刻是不计入审理期限的。其次，处理判定自身也存在着一个对自己晦气的变数，从承揽方的债款完成的时刻和利益动身，应学会奇妙地运用判定的技巧。再次，一旦承揽方提出判定的请求，就有必要活跃、及时地预备收集相应完好的依据资料，包含规划图纸、施工资料等，特别是对已方有利，可添加工程造价的两边签证资料，或在履约进程触及工人工资或资料价格上涨等要素的资料，当令供给给判定组织，确保工程判定的成果有利于已方。
五、针对发包方以工期和质量问题提出的反索赔从多视点进行抗辩
在追索工程款的诉讼中，被告发包方提出反诉的最常见的理由无非两点：第一是工期问题，证明承揽方延迟竣工使其形成丢失;第二，是工程质量，即某些方面存在质量瑕疵或未竣工等。针对第一个问题，可从以下多个视点予以开掘加以抗辩：
1、发包方是否有延迟付出工程进度款的行为。延迟付出工程进度款是修建行业发包方普遍存在的通病，如有依据予以证明其延迟付出，则依据法令规则，承揽方可顺延工期。
2、发包方有无出图时刻延迟。由于承揽方只能依据发包方供给的图纸进行施工，假如发包方的出图时刻延迟，必定形成承揽方无法按方案进行施工，也很或许会罢工待图，工期也必定延伸。
3、发包方有无单独面规划变更。由于发包方单独面的规划变更，很或许会形成承揽方的施工方案遭到打乱，返工、改造，也会使工作量添加，直接形成工期延伸。
4、发包方有无额定添加工作量。工作量添加无疑可使承揽方顺延工期。
5、发包方的图纸会审时刻有无延迟。由于图纸的会审需建造单位、规划单位及承建单位参与，如因发包方单独面延迟，无疑会影响工期。
6、发包方的供料是否及时，有无常常变化。由于供料的不及时和变化都必定会影响工程进度，从而影响工期。
针对工程的质量问题，以为可从以下几个视点予以抗辩：
1、是否是由规划方面的缺点形成的。由于规划图纸和规划文件上的过错或遗漏将一开端影响工程修建的质量，如结构规划上的过错将直接带来修建物沉降、裂缝等结构性缺点。假如是这一原因形成，承揽方不必承当职责。
2、是否归于发包方供给的资料缺点或发包方自己分包的工程质量缺点所引起。
3、是否归于运用不妥所引起。由于跟着修建物运用功用的日趋多样和杂乱，对修建物怎么运用和修理显得越来越重要，运用或修理不妥都或许形成修建物的严重危害。
六、实行进程中对被实行人的到期债款予以强制实行
在现在的审判实践中，承揽方往往没有提起代位权诉讼，而是直接申述发包方，由法院判令发包方归还所拖欠承揽工程款，在实行进程中承揽方往往发现发包方底子无力归还，但发包方对第三人仍享有到期债款，对此，我国有关法令经过实行程序中的司法救助手法对承揽方的利益进行了维护。依据《最高人民法院关于人民法院实行工作若干问题的规则(试行)》第61条规则“被实行人不能清偿债款，但对本案以外的第三人享有到期债款的，人民法院能够依请求实行人或被实行人的请求，向第三人宣布实行到期债款的告诉。实行告诉有必要直接送达第三人。”即只需发包方对第三人有到期债款的，法院就能够追加其为本案的被实行人，要求其直接向承揽人实行债款。