房屋维修导致装修延期需要赔偿吗

有些房子本身存在质量问题，在装饰的时分发现了，成果业主先要求装饰公司对房子进行修理，然后再完结装饰作业，如此一来自然是延误到了工期。那么，房子修理导致装饰延期需求补偿吗?听讼网小编介绍了相关内容。
不需求。
装饰工程延期应该怎么索赔
首要，需从头检查一下与装饰公司签定的装饰合同，假如装饰合同清晰约好了延期违约金，完全能够根据合同的约好向对方建议合法权益，假如洽谈不成，能够向有管辖权的法院申述，要求对方付出延期违约金，具体违约金付出的时间段，需求结合与对方的合同约好及检验合格日期来承认。
划定职责很重要
1.业主形成的设计变更，工程量添加，甲供资料不到位等。职责由业主承当，工期相应顺延。
2.施工方办理不妥，设备、资料不到位，工程质量不合格，形成返工或延误工期的，职责由施工方承当，工期不顺延。
3.不可抗力要素(包含方针、法律法规等要素)形成工期延误，由业主承当，工期相应顺延。业主承当工程修理费用，施工方担任本身设备、人员伤亡费用。
工期核算问题：
1.开工日期：以合同开工日期为准。如有变更需另行补签证。
2.竣工日期：以施工方递上(递至业主)竣工陈述的日期为准，工程竣工施工方应及早供给竣工陈述，不然仍核算工期。
怎么防备装饰延期的现象发作
1、挑选专业的装饰公司。在挑选装饰公司的时分，业首要全方位的考虑装饰公司的才能，不能容易的信任装饰公司的许诺。
2、在装饰前最好一致的规划。在施工前，业主需求仔细承认好装饰计划，一起对装饰的流程做好规划，在施工之后，尽量的防止装饰项目的改动。
3、在合同中清晰好装饰工期。与装饰公司承认好工期，在签定合同的时分必定要在合同中做好阐明，不能相信装饰公司口头上的许诺，一起还要在合同傍边具体阐明延期状况与违约金额。
听讼网上面有许多协助业主找装饰延期需求补偿的律师，有需求的人们无妨来听讼网上咨询了解清楚。