解除反担保申请书
来源:听讼网整理 2018-09-26 19:46
咱们国家是一个法制国家,面临不同的案子有不同的解决方案,所以咱们在做任何买卖时都要学会保护自己的相关权益,那么在债款合同中会有一个担保人和反担保的存在,他们有什么区别?免除反担保请求书应该怎样写?今日听讼网小编就为各位具体的回答相关法律问题。
【网友发问】
免除反担保请求书怎样写?
【律师回答】
鉴于 (以下简称发包人)与 (以下简称承包人)在 项目中签定工程施工合同(包含弥补合同,下同);发包人与承包人约好,为确保承包人实行上述施工合同规定的承包人职责,承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方请求《履约保函》。
我以我自己的信誉和悉数产业为承包人向贵司供给在贵公司开具《履约保函》的反担保,并向你方作出如下确保:
一、我自己的确保方法为无条件的不行吊销的无限连带职责确保。《履约保函》(以发包人终究承受的保函为准,包含续保延期的保函)为本反担保确保书的主合同,《履约保函》无效,本反担保确保书仍旧有用。
二、我自己的确保职责规模包含,发包人要求你方承当的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、补偿金以及你方为完成本反担保确保书所载明的权力而付出的悉数费用(包含但不限于诉讼费、裁定费、产业保全费、实行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我自己实行确保职责的方法:若因承包人违约,在发包人要求你方承当确保职责时,由我自己代为补偿;或在你方先行承当补偿职责后,由我自己无条件地承当对你方的补偿职责。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承当确保职责的告诉或你方已先行赔付的凭证等要求我自己承当职责时,我自己将在收到上述材料之日起5日内无条件地实行上述确保职责。
四、若我自己不能在第三条所述期间内实行确保职责和清偿职责,应向你方付出逾期违约金,每日的违约金依照欠款金额的5‰核算,并补偿由此给你方形成的丢失。
五、本反担保确保书的有用期间自本反担保确保书签发之日起,至承包人实行结束上述施工合同规定的职责然后免除了你方的确保职责之日或你方因实行上述《履约保函》项下的确保职责而承当的悉数补偿金、违约金和其他丢失得到清偿之日止。若你方延伸《履约保函》期限,我自己赞同仍按前述约好相应延伸本反担保确保书的有用期限。
六、本反担保确保书的附件包含我自己提交的以下材料,我自己确保所提交的材料是实在、合法、有用的,并承当相应法律职责:
(1) 个人身份证复印件;
(2) 个人基本情况,包含家庭住址、家庭首要成员、联系方法及其他;
(3) 个人产业清单及权属证明文件复印件;
(4) 自己爱人关于确保债款为夫妻一起债款的声明。
七、因本保函胶葛提起诉讼的,由你方所在地人民法院统辖。
确保人:
日期: 年 月 日
以上便是听讼网小编为各位回答的相关法律问题,期望对您有所协助,咱们在签署任何合约时都要仔细阅读合约上面的条款,不要让自己的权益遭到损害,一起也能够防止一些费事。如果您还有其他问题,本网站还供给律师在线服务,欢迎各位前来咨询。
【网友发问】
免除反担保请求书怎样写?
【律师回答】
鉴于 (以下简称发包人)与 (以下简称承包人)在 项目中签定工程施工合同(包含弥补合同,下同);发包人与承包人约好,为确保承包人实行上述施工合同规定的承包人职责,承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保函》;承包人已向你方请求《履约保函》。
我以我自己的信誉和悉数产业为承包人向贵司供给在贵公司开具《履约保函》的反担保,并向你方作出如下确保:
一、我自己的确保方法为无条件的不行吊销的无限连带职责确保。《履约保函》(以发包人终究承受的保函为准,包含续保延期的保函)为本反担保确保书的主合同,《履约保函》无效,本反担保确保书仍旧有用。
二、我自己的确保职责规模包含,发包人要求你方承当的《履约保函》项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、补偿金以及你方为完成本反担保确保书所载明的权力而付出的悉数费用(包含但不限于诉讼费、裁定费、产业保全费、实行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等)。
三、我自己实行确保职责的方法:若因承包人违约,在发包人要求你方承当确保职责时,由我自己代为补偿;或在你方先行承当补偿职责后,由我自己无条件地承当对你方的补偿职责。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承当确保职责的告诉或你方已先行赔付的凭证等要求我自己承当职责时,我自己将在收到上述材料之日起5日内无条件地实行上述确保职责。
四、若我自己不能在第三条所述期间内实行确保职责和清偿职责,应向你方付出逾期违约金,每日的违约金依照欠款金额的5‰核算,并补偿由此给你方形成的丢失。
五、本反担保确保书的有用期间自本反担保确保书签发之日起,至承包人实行结束上述施工合同规定的职责然后免除了你方的确保职责之日或你方因实行上述《履约保函》项下的确保职责而承当的悉数补偿金、违约金和其他丢失得到清偿之日止。若你方延伸《履约保函》期限,我自己赞同仍按前述约好相应延伸本反担保确保书的有用期限。
六、本反担保确保书的附件包含我自己提交的以下材料,我自己确保所提交的材料是实在、合法、有用的,并承当相应法律职责:
(1) 个人身份证复印件;
(2) 个人基本情况,包含家庭住址、家庭首要成员、联系方法及其他;
(3) 个人产业清单及权属证明文件复印件;
(4) 自己爱人关于确保债款为夫妻一起债款的声明。
七、因本保函胶葛提起诉讼的,由你方所在地人民法院统辖。
确保人:
日期: 年 月 日
以上便是听讼网小编为各位回答的相关法律问题,期望对您有所协助,咱们在签署任何合约时都要仔细阅读合约上面的条款,不要让自己的权益遭到损害,一起也能够防止一些费事。如果您还有其他问题,本网站还供给律师在线服务,欢迎各位前来咨询。