室内装修工程施工合同
来源：听讼网整理 2018-06-23 14:29
室内装修的时分，为了确保业主的装修主意都可以得到满意，不会与装修公司发作经济上面的胶葛等等，最好是可以在施工之前签定一份合同。那么，室内装修工程施工合同是怎么样?小编为你介绍一份合同范本。
发包方(甲方)：
承揽方(乙方)：
为规范家庭室内装修的施工，维护两边的合法权益，现依据《中华人民共和国经济合同法》、《修建安装工程承揽合同法令》、《中华人民共和国顾客权益维护法》、《省维护顾客合法权益法令》，中华人民共和国建造部建建(1997)92号文《家庭居室装修装修处理试行方法》以及其它有关法令、法规规则的准则，结合本工程的具体情况，两边到达如下协议，一起遵宁。
一、概略
1.甲方装修住宅系合法寓居。
乙方为本省(市)具有修建装修资质、并经工商行政处理机关核准挂号的企业法人、其他经济安排、个体工商户。
2.装修施工地址：市区(县)路(村) 巷号 楼层 室。
3.住宅结构：
4.装修施工内容：
室别部位装修内容及要求补白
5.承揽方法：
6.总价款：元(其间人工费元，资料费元，详见清单。)
7.工期：自年 月日开工，至年 月日竣工。工期为日。
二、关于资料供给的约好
1.甲方供给的资料
序号资料或设备称号规范型号单位数量质量等级抵现场时限
补白
本工程甲方担任收购供给的资料、设备，应为契合规划要求的合格和产品，并应准时供给到现场。如甲方供给的资料、设备发作质量问题或规范差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表明运用的，由此形成工程丢失的，职责由甲方承当。甲方供给的资料抵现场后，经乙方检验，由乙方担任保管。因为保管不妥形成的丢失，由乙方担任补偿。
2.乙方收购的资料
序号资料或设备称号规范型号出产厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述资料，乙方应向甲方提交购货发票，并均应用于本合同规则的民宅装修，非经甲方赞同，不得挪作他用。如乙方违背此规则的，应按移用资料价款的双倍补偿给甲方。如乙方供给的资料系伪劣商品的，应按供给资料价款的以倍补偿给甲方。
乙方收购的资料、设备，如不契合质量要求或规范有差异，应制止运用。如已运用，对工程形成的丢失由乙方担任。
三、关于工程质量及检验的约好
1.本工程以施工图纸、做法阐明、规划变更和《修建装修工程施
工及检验规范》、《修建安装工程质量检验鉴定统一规范》和省主管部分拟定的施工及检验规范为质量鉴定检验规范。
2.本工程质量应到达国家质量鉴定合格规范。甲方要求部分或悉数工程项目到达优秀规范时，应向乙方付出由此添加的费用。
3.因为甲方供给的资料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。
4.因为乙方原因形成质量事端，其返工费用由乙方承当，工期不变。
5.工程竣工后，乙方应告诉甲方检验是，甲方自接到检验告诉日内安排检验，并处理检验、移送手续。如甲方在规则时间内不能安排检验，需及时告诉乙方，另定检验日期。但甲方应供认竣工日期，并承当乙方的看守费用和相关费用。
四、有关安全出产和防火的约好
甲方供给的施工图纸或做法阐明及施工场所应契合防火、防事端的要求，首要包含电气线路、煤气管道、自来水和其它管道疏通、合格。乙方在施工中应采纳必要的安全防护和消防办法，保证作业人员及相邻居民的安全，避免相邻居民住宅的管道阻塞、渗漏水、停电、物品破坏等事端的发作。如遇上述情况发作，属甲方职责的，甲方担任和补偿;属乙方职责的，乙方担任修正和补偿。
五、关于工程价款及结算的约好
1.合同签定后，甲方付出总价款的%，计元;
年月 日前，甲方付出总价款的%，计元;年 月日前，甲方付出部价款的%，计元;年
月日前，甲方付出总价款的%，计元;尾款甲方应在本工程竣工检验后合格后日内一次付清。
2.乙方施工中甲方要求添加作业量或半途改动施工内容、要求，甲方应另行付出费用，工期顺延(具体内容两边另立补充协议，补充协议系本合同组成部分)。
3.两边金钱来往，均应出具发票(或收据)。
六、其它
(一)甲方作业
1.甲方应在开工前天，向乙方供给经房管部分或物业处理部分认可的施工图纸或做法阐明份，并向乙方进行现场交底。悉数腾空或部分腾空房子，铲除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房子中所停留的家具、摆设等采纳维护办法。向乙方供给施工需用的水、电、等必备设备，并阐明运用注意事项。
2.做好施工中因临时性运用共用部位操作以及产生影响邻里关系等和谐作业。
3.如的确需求拆改原修建物结构或设备管线，担任到所在地房管部分或物业处理部分处理相应批阅手续，并承当有关费用。
(二)乙方作业
①参与甲方安排的施工图纸或做法阐明的现场交底，拟定施工方案和进展方案，交甲方审定。
②指使(名字)为乙方驻工地代表，担任合同实行。按要求安排施工，保质、保量、如期完结施工使命，处理由乙方担任的各项事宜。
③未经甲方赞同和所在地房管或物业处理部分赞同，不得随意拆原有修建结构及各种设备管线。
④乙方在其装修施工范围内承当保修职责，保修期自本工程竣工甲方检验合格之日起个月。
七、违约职责
1.因为甲方原因导致延期开工或半途罢工，甲方应补偿乙方
因罢工、窝工所形成的丢失，每罢工或窝工一天，甲方付出乙方元;甲方未按合同的约好付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%付出违约金。
2.因为乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的%付出违约金。逾期天以上的，乙方应将甲方已付出的悉数金钱如数退还给甲方。
3.乙方应妥善维护甲方供给的设备及现场堆积的家具、摆设和其他物品，如有损坏，应照价补偿。
4.甲方未处理任何手续，要求乙方拆改原有修建结构及设备管线，由此发作的丢失或事端(包含罚款)由甲方担任并承当丢失。
5.未经甲方赞同，乙方私行拆改原有修建结构或设备管线，由此发作的丢失或事端(包含罚款)，由乙方担任并承当丢失。
八、胶葛处理方法
1.本合同实行期间两边发作争议时，在不影响工程进展前提下，两边可采纳洽谈处理或请装修施工住宅所在地的建造行政主管部分或顾客协会调停。
2.当事人不肯经过洽谈、调停处理或洽谈、调停处理不成时，对本合同在履行中发作的争议两边赞同由——裁定委员会裁定(当事人未约好裁定组织，过后又没有到达书面裁定协议的，可向人民法院申述)。
九、其它约好
十、本协议一式份，甲，乙两边各执份，具有平等法令效力。
本合同附件有：
甲方(签章)： 乙方(盖章)
托付代理人： 法定代表人：
住址： 地址：
电话： 电话：
邮编： 邮编：
开户银行
户名：
帐号：
签定日期：年 月 日
发包方(甲方)：
承揽方(乙方)：
为规范家庭室内装修的施工，维护两边的合法权益，现依据《中华人民共和国经济合同法》、《修建安装工程承揽合同法令》、《中华人民共和国顾客权益维护法》、《省维护顾客合法权益法令》，中华人民共和国建造部建建(1997)92号文《家庭居室装修装修处理试行方法》以及其它有关法令、法规规则的准则，结合本工程的具体情况，两边到达如下协议，一起遵宁。
一、概略
1.甲方装修住宅系合法寓居。
乙方为本省(市)具有修建装修资质、并经工商行政处理机关核准挂号的企业法人、其他经济安排、个体工商户。
2.装修施工地址：市区(县)路(村) 巷号 楼层 室。
3.住宅结构：
4.装修施工内容：
室别部位装修内容及要求补白
5.承揽方法：
6.总价款：元(其间人工费元，资料费元，详见清单。)
7.工期：自年 月日开工，至年 月日竣工。工期为日。
二、关于资料供给的约好
1.甲方供给的资料
序号资料或设备称号规范型号单位数量质量等级抵现场时限
补白
本工程甲方担任收购供给的资料、设备，应为契合规划要求的合格和产品，并应准时供给到现场。如甲方供给的资料、设备发作质量问题或规范差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表明运用的，由此形成工程丢失的，职责由甲方承当。甲方供给的资料抵现场后，经乙方检验，由乙方担任保管。因为保管不妥形成的丢失，由乙方担任补偿。
2.乙方收购的资料
序号资料或设备称号规范型号出产厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述资料，乙方应向甲方提交购货发票，并均应用于本合同规则的民宅装修，非经甲方赞同，不得挪作他用。如乙方违背此规则的，应按移用资料价款的双倍补偿给甲方。如乙方供给的资料系伪劣商品的，应按供给资料价款的以倍补偿给甲方。
乙方收购的资料、设备，如不契合质量要求或规范有差异，应制止运用。如已运用，对工程形成的丢失由乙方担任。
三、关于工程质量及检验的约好
1.本工程以施工图纸、做法阐明、规划变更和《修建装修工程施
工及检验规范》、《修建安装工程质量检验鉴定统一规范》和省主管部分拟定的施工及检验规范为质量鉴定检验规范。
2.本工程质量应到达国家质量鉴定合格规范。甲方要求部分或悉数工程项目到达优秀规范时，应向乙方付出由此添加的费用。
3.因为甲方供给的资料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承当，工期顺延。
4.因为乙方原因形成质量事端，其返工费用由乙方承当，工期不变。
5.工程竣工后，乙方应告诉甲方检验是，甲方自接到检验告诉日内安排检验，并处理检验、移送手续。如甲方在规则时间内不能安排检验，需及时告诉乙方，另定检验日期。但甲方应供认竣工日期，并承当乙方的看守费用和相关费用。
四、有关安全出产和防火的约好
甲方供给的施工图纸或做法阐明及施工场所应契合防火、防事端的要求，首要包含电气线路、煤气管道、自来水和其它管道疏通、合格。乙方在施工中应采纳必要的安全防护和消防办法，保证作业人员及相邻居民的安全，避免相邻居民住宅的管道阻塞、渗漏水、停电、物品破坏等事端的发作。如遇上述情况发作，属甲方职责的，甲方担任和补偿;属乙方职责的，乙方担任修正和补偿。
五、关于工程价款及结算的约好
1.合同签定后，甲方付出总价款的%，计元;
年月 日前，甲方付出总价款的%，计元;年 月日前，甲方付出部价款的%，计元;年
月日前，甲方付出总价款的%，计元;尾款甲方应在本工程竣工检验后合格后日内一次付清。
2.乙方施工中甲方要求添加作业量或半途改动施工内容、要求，甲方应另行付出费用，工期顺延(具体内容两边另立补充协议，补充协议系本合同组成部分)。
3.两边金钱来往，均应出具发票(或收据)。
六、其它
(一)甲方作业
1.甲方应在开工前天，向乙方供给经房管部分或物业处理部分认可的施工图纸或做法阐明份，并向乙方进行现场交底。悉数腾空或部分腾空房子，铲除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房子中所停留的家具、摆设等采纳维护办法。向乙方供给施工需用的水、电、等必备设备，并阐明运用注意事项。
2.做好施工中因临时性运用共用部位操作以及产生影响邻里关系等和谐作业。
3.如的确需求拆改原修建物结构或设备管线，担任到所在地房管部分或物业处理部分处理相应批阅手续，并承当有关费用。
(二)乙方作业
①参与甲方安排的施工图纸或做法阐明的现场交底，拟定施工方案和进展方案，交甲方审定。
②指使(名字)为乙方驻工地代表，担任合同实行。按要求安排施工，保质、保量、如期完结施工使命，处理由乙方担任的各项事宜。
③未经甲方赞同和所在地房管或物业处理部分赞同，不得随意拆原有修建结构及各种设备管线。
④乙方在其装修施工范围内承当保修职责，保修期自本工程竣工甲方检验合格之日起个月。
七、违约职责
1.因为甲方原因导致延期开工或半途罢工，甲方应补偿乙方
因罢工、窝工所形成的丢失，每罢工或窝工一天，甲方付出乙方元;甲方未按合同的约好付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%付出违约金。
2.因为乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累计付款额的%付出违约金。逾期天以上的，乙方应将甲方已付出的悉数金钱如数退还给甲方。
3.乙方应妥善维护甲方供给的设备及现场堆积的家具、摆设和其他物品，如有损坏，应照价补偿。
4.甲方未处理任何手续，要求乙方拆改原有修建结构及设备管线，由此发作的丢失或事端(包含罚款)由甲方担任并承当丢失。
5.未经甲方赞同，乙方私行拆改原有修建结构或设备管线，由此发作的丢失或事端(包含罚款)，由乙方担任并承当丢失。
八、胶葛处理方法
1.本合同实行期间两边发作争议时，在不影响工程进展前提下，两边可采纳洽谈处理或请装修施工住宅所在地的建造行政主管部分或顾客协会调停。
2.当事人不肯经过洽谈、调停处理或洽谈、调停处理不成时，对本合同在履行中发作的争议两边赞同由——裁定委员会裁定(当事人未约好裁定组织，过后又没有到达书面裁定协议的，可向人民法院申述)。
九、其它约好
十、本协议一式份，甲，乙两边各执份，具有平等法令效力。
本合同附件有：
甲方(签章)： 乙方(盖章)
托付代理人： 法定代表人：
住址： 地址：
电话： 电话：
邮编： 邮编：
开户银行
户名：
帐号：
签定日期：年 月 日