工程合同工期计算方法是什么
来源：听讼网整理 2018-06-28 04:26
实践操作中，由于工程合同触及的标的是非常大，工程建造也是需求很多的时刻。两边在签定工程合同的时分都会约好工期，工期是合同非常重要的内容，不可能工程一向处于建造中。那么工程合同工期核算方法是怎么样的?今日，听讼网小编就整理了以下关于“工程合同工期核算方法是什么”的内容为您答疑解惑，期望对您有所协助。
一、开工日期
开工是指承包人出场开端施工。开工日期，是建造工程工期的起算点，也是操控工期危险的第一个重要节点。一般来说，开工日期的承认方法有以下几种：
1、合同中约好详细的日期作为开工日期;
2、以发包人开工告诉中写明的日期作为开工日期;
3、以监理人的开工告诉写明日期作为开工日期;
4、以承包人递送的开工陈述或开工请求被同意的日期为开工日期。
当时运用较多的九部委2007年版规范施工投标文件中将开工日期承认为“监理人宣布的开工告诉中写明的开工日期”。实践中，当事人就开工时刻常常发作争议，其原因是约好的开工日期与实践开工日期不一致。
在此景象下，应当依照以下准则承认开工日期：
1、承包人有依据证明实践开工日期的，则应承认该日期为开工日期(承包人的依据可所以发包人的告诉、工程监理的记载、当事人的会议纪要等);
2、承包人虽无依据证明开工日期，但有开工陈述的，则应承认开工陈述中记载的日期为开工日期。
3、若承包人无任何证明证明实践施工日期，亦无开工陈述，则应以合同约好的开工日期为准。
二、竣工日期
竣工是指承包人完结施工使命。一般来说，工程竣工后，发包人均进行检验，承认合格后予以接纳。但是在实践中，承包人工程竣工之日和竣工检验时刻常常有时刻差，所以承认竣工日期很重要，由于触及到工程款的付出时刻和利息的起算时刻、逾期竣工违约和违约金的数额、工程危险搬运等重要问题。最高人民法院《关于审理建造工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解说》对竣工日期做了明确规则。
1、以两边承认的日期为竣工日期。
假如两边当事人签字承认了竣工日期，则该承认的日期为竣工日期。承认的方式一般是书面的，可所以竣工检验登记表、协议、会议纪要、来往信件、监理记载等。
2、建造工程经竣工检验合格的，以竣工检验合同之日作为竣工日期。
最高人民法院《关于审理建造工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解说》第十四条第(一)项规则：建造工程经竣工检验合格的，以竣工检验合格之日为竣工日期。
《合同法》第二百七十九条规则：建造工程竣工后，发包人应当依据施工图纸及说明书、国家颁布的施工检验规范和质量检验规范及时进行检验。检验合格的，发包人应当依照约好付出价款，并接纳该建造工程。建造工程竣工经检验合格后，方可交给运用;未经检验或许检验不合格的，不得交给运用。依据该规则，工程竣工检验合格是发包人付出工程价款、工程交给的条件。所以最高人民法院《关于审理建造工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解说》规则以竣工检验合格日期作为竣工日期。
3、承包人现已提交竣工检验陈述，发包人延迟检验的，以承包人提交检验陈述之日为竣工日期。
国务院《建造工程质量管理条例》颁布实施后，政府不再参加建造工程竣工检验作业，而由建造单位组织设计、施工、监理等进行检验或自行检验，因此竣工检验的主导权在于发包人。
最高人民法院《关于审理建造工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解说》第十四条第(二)项规则：承包人现已提交竣工检验陈述，发包人延迟检验的，以承包人提交检验陈述之日为竣工日期。该规则的法理依据是在附条件的民事行为中，若当事人歹意阻挠条件成果的，视为条件现已成果。
4、建造工程未经竣工检验，发包人私行运用的，以搬运占有建造工程之日为竣工日期。
依据《建筑法》和《合同法》的有关规则，建造工程未经竣工检验，不得交给运用。但是在实践中，经常发作发包人出于各种原因此在工程未经竣工检验而私行运用工程的景象。
最高人民法院《关于审理建造工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解说》第十四条第(三)项规则：建造工程未经竣工检验，发包人私行运用的，以搬运占有建造工程之日为竣工日期。理由如下：
(1)发包人在工程未经竣工检验的情况下私行运用工程，违反了上述相关法律规则，应承当相应的职责。
(2)发包人运用工程，标明其现已完成合同的意图。
(3)发包人运用工程后，若再进行竣工检验，便呈现质量职责不明晰的问题。
所以从合法、诚笃信用准则考虑，应承认发包人运用工程日期即该工程搬运占有的日期为竣工日期。
工程合同工期能够分为开工工期和竣工日期，这是两边有必要约好好的。假如随意填写工期，时刻过长对发包方晦气，时刻过短对承包方也晦气，所以有必要洽谈好一个详细时刻。假如您在处理工程合同方面遇到了自己无法处理的问题，小编建议您能够托付咱们听讼网的专业律师协助您处理问题，他们将诚挚为您服务。
一、开工日期
开工是指承包人出场开端施工。开工日期，是建造工程工期的起算点，也是操控工期危险的第一个重要节点。一般来说，开工日期的承认方法有以下几种：
1、合同中约好详细的日期作为开工日期;
2、以发包人开工告诉中写明的日期作为开工日期;
3、以监理人的开工告诉写明日期作为开工日期;
4、以承包人递送的开工陈述或开工请求被同意的日期为开工日期。
当时运用较多的九部委2007年版规范施工投标文件中将开工日期承认为“监理人宣布的开工告诉中写明的开工日期”。实践中，当事人就开工时刻常常发作争议，其原因是约好的开工日期与实践开工日期不一致。
在此景象下，应当依照以下准则承认开工日期：
1、承包人有依据证明实践开工日期的，则应承认该日期为开工日期(承包人的依据可所以发包人的告诉、工程监理的记载、当事人的会议纪要等);
2、承包人虽无依据证明开工日期，但有开工陈述的，则应承认开工陈述中记载的日期为开工日期。
3、若承包人无任何证明证明实践施工日期，亦无开工陈述，则应以合同约好的开工日期为准。
二、竣工日期
竣工是指承包人完结施工使命。一般来说，工程竣工后，发包人均进行检验，承认合格后予以接纳。但是在实践中，承包人工程竣工之日和竣工检验时刻常常有时刻差，所以承认竣工日期很重要，由于触及到工程款的付出时刻和利息的起算时刻、逾期竣工违约和违约金的数额、工程危险搬运等重要问题。最高人民法院《关于审理建造工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解说》对竣工日期做了明确规则。
1、以两边承认的日期为竣工日期。
假如两边当事人签字承认了竣工日期，则该承认的日期为竣工日期。承认的方式一般是书面的，可所以竣工检验登记表、协议、会议纪要、来往信件、监理记载等。
2、建造工程经竣工检验合格的，以竣工检验合同之日作为竣工日期。
最高人民法院《关于审理建造工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解说》第十四条第(一)项规则：建造工程经竣工检验合格的，以竣工检验合格之日为竣工日期。
《合同法》第二百七十九条规则：建造工程竣工后，发包人应当依据施工图纸及说明书、国家颁布的施工检验规范和质量检验规范及时进行检验。检验合格的，发包人应当依照约好付出价款，并接纳该建造工程。建造工程竣工经检验合格后，方可交给运用;未经检验或许检验不合格的，不得交给运用。依据该规则，工程竣工检验合格是发包人付出工程价款、工程交给的条件。所以最高人民法院《关于审理建造工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解说》规则以竣工检验合格日期作为竣工日期。
3、承包人现已提交竣工检验陈述，发包人延迟检验的，以承包人提交检验陈述之日为竣工日期。
国务院《建造工程质量管理条例》颁布实施后，政府不再参加建造工程竣工检验作业，而由建造单位组织设计、施工、监理等进行检验或自行检验，因此竣工检验的主导权在于发包人。
最高人民法院《关于审理建造工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解说》第十四条第(二)项规则：承包人现已提交竣工检验陈述，发包人延迟检验的，以承包人提交检验陈述之日为竣工日期。该规则的法理依据是在附条件的民事行为中，若当事人歹意阻挠条件成果的，视为条件现已成果。
4、建造工程未经竣工检验，发包人私行运用的，以搬运占有建造工程之日为竣工日期。
依据《建筑法》和《合同法》的有关规则，建造工程未经竣工检验，不得交给运用。但是在实践中，经常发作发包人出于各种原因此在工程未经竣工检验而私行运用工程的景象。
最高人民法院《关于审理建造工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解说》第十四条第(三)项规则：建造工程未经竣工检验，发包人私行运用的，以搬运占有建造工程之日为竣工日期。理由如下：
(1)发包人在工程未经竣工检验的情况下私行运用工程，违反了上述相关法律规则，应承当相应的职责。
(2)发包人运用工程，标明其现已完成合同的意图。
(3)发包人运用工程后，若再进行竣工检验，便呈现质量职责不明晰的问题。
所以从合法、诚笃信用准则考虑，应承认发包人运用工程日期即该工程搬运占有的日期为竣工日期。
工程合同工期能够分为开工工期和竣工日期，这是两边有必要约好好的。假如随意填写工期，时刻过长对发包方晦气，时刻过短对承包方也晦气，所以有必要洽谈好一个详细时刻。假如您在处理工程合同方面遇到了自己无法处理的问题，小编建议您能够托付咱们听讼网的专业律师协助您处理问题，他们将诚挚为您服务。