法律知识
首页>资讯>正文

工程勘察合同

来源:听讼网整理 2018-11-13 02:03
建造工程勘测合同(二)(演示文本)
[岩土工程规划、办理、监测]
工程称号:______________________________
工程地址:_______________________________
合同编号:______________________________
(由承揽人编填)
勘测证书等级:__________________________
发包人:________________________________
承揽人:________________________________
签定日期:______________________________
中华人民共和国建造部监制
国家工商行政办理局
发包人:____________________________________________________________________________________
承揽人:____________________________________________________________________________________
发包人托付承揽人承当_______________________________________________________________________
工程项目的岩土工程使命,依据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、承揽人洽谈一致签定本合同。
第一条:工程概略
1.1工程称号:___________________________________________________________________________
1.2工程地址:___________________________________________________________________________
1.3工程立项赞同文件号、日期:____________________________________________________________
1.4岩土工程使命托付文号、日期:__________________________________________________________
1.5工程规划、特征:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.6岩土工程使命(内容)与技能要求:_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
1.7承受办法:___________________________________________________________________________
1.8预定的岩土工程作业量:_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第二条:发包人向承揽人供给的有关资料文件
序号
资料文件称号
份数
内容要求
提交时刻
第三条:承揽人应向发包人交给的陈述、效果、文件
序号
资料文件称号
份数
内容要求
提交时刻
第四条:工期
本岩土工程自____________年__________月__________日开工至__________年___________月___________日竣工,工期为__________天。因为发包人或承揽人的原因,未能如期开工、竣工或交给效果资料时,按本合同第八条规则实行。
第五条:收费标准及付出办法
5.1本岩土工程收费按国家规则的现行收费标准_______________________________计取;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实践完结作业量结算”等办法计取收费。国家规则的收费标准中没有规则的收费项目,由发包人、承揽人另行议定。
5.2本岩土工程费总额为__________元(大写________________________),合同收效后3天内,发包人应向承揽人付出预算工程费总额的20%,计____________元作为定金(本合同实行后,定金抵作工程费)。
5.3本合同收效后,发包人按下表约好分____________次向承揽人预付(或付出)工程费,发包人不准时向承揽人拨付工程费,从应拨付之日起承当应拨付工程费的滞纳金。
拨付工程费时刻
(工程进展)
占合同总额百分比
金额人民币(元)
第六条:改变及工程费的调整
6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技能要求提出改变,发包人应在改变前_________天向承揽人宣布书面改变告诉,不然承揽人有权回绝改变;承揽人接告诉后于_________天内,提出改变计划的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_________天内予以承认,如不承认或不提出修正定见的,改变文件资料自送达之日起第_________天自行收效,由此延误的工期顺延外,因改变导致承揽人经济开销和丢失,由发包人承当。
6.2改变后,工程费按如下办法(或标准)进行调整:____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第七条:发包人、承揽人职责
7.1发包人职责
7.1.1发包人按本合同第二条规则的内容,在规则的时问内向承揽人供给资料文件,并对其完整性、正确性及时限性担任;发包人供给上述资料、文件超越规则期限15天以内,承揽人按合同规则交给陈述、效果、文件的时刻顺延,规则期限超越15天以上时,承揽人有权从头确认交给陈述、效果、文件的时刻。
7.1.2发包人要求承揽人在合同规则时刻内提早交给陈述、效果、文件时,发包人应按每提早一天向承揽人付出______________元核算加班费。
7.1.3发包人应为承揽人现场作业人员供给必要的出产、生活条件;如不能供给时,应一次性交给承揽人暂时设备费_______________元。
7.1.4开工前,发包人应办理结束开工答应、作业场地运用、青苗、树木补偿、坟场搬迁、房子构筑物拆迁、障碍物铲除等作业,及处理扰民和影响正常作业进行的有关问题,并承当费用;
发包人应向承揽人供给作业现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设备、洞室等)的资料及其详细位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承揽人在现场作业中发作人身损伤或形成经济丢失时,由发包人承当民事职责;
在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规则,供给相应的防护办法,并承当有关的费用;
以书面形式向承揽人供给水准点和坐标控制点;
发包人应处理承揽人作业现场的平坦,路途通行和用水用电,并承当费用。
7.1.5发包人应对作业现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的维护担任,对承揽人提出书面详细维护要求(办法),并承当费用。
7.1.6发包人应维护承揽人的投标书、陈述书、文件、规划效果、专利技能、特别工艺和合理化主张,未经承揽人赞同,发包人不得仿制走漏或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发作以上状况,发包人应负法律职责,承揽人有权索赔。
7.1.7本合同中有关条款规则和弥补协议中发包人应负的职责。
7.2承揽人职责
7.2.1承揽人按本合同第三条规则的内容、时刻、数量向发包人交给陈述、效果、文件,并对其质量担任。
7.2.2承揽人对陈述、效果、文件呈现的遗失或过错担任修正弥补;因为承揽人的遗失、过错形成工程质量事故,承揽人除负法律职责和担任采纳补救办法外,应减收或免收直承受丢失部分的岩土工程费,并依据受丢失程度向发包人付出补偿金,补偿金额由发包人、承揽人商定为实践丢失的________%。
7.2.3承揽人不得向第三人分散、转让第二条中发包人供给的技能资料、文件。发作上述状况,承揽人应负法律职责,发包人有权索赔。
7.2.4恪守国家及当地有关部分对作业现场的有关办理规则,做好作业现场捍卫和环卫作业,并按发包人提出的维护要求(办法),维护好作业现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。
7.2.5本合同有关条款规则和弥补协议中承揽人应负的职责。
第八条:违约职责
8.1因为发包人供给的资料、文件过错、不精确,形成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承揽人付出罢工费或返工费,形成质量、安全事故时,由发包人承当法律职责和经济职责。
8.2在合同实行期间,发包人要求停止或解除合同,承揽人未开端作业的,不退还发包人已付的定金;已进行作业的,完结的作业量在50%以内时,发包人应付出承揽人工程费的50%的费用;完结的作业量超越50%时,发包人应付出承揽人工程费的100%的费用。
8.3发包人不准时付出工程费(进展款),承揽人在约好付出时刻10天后,向发包人宣布书面催款的告诉,发包人收到告诉后仍不按要求付款,承揽人有权罢工,工期顺延,发包人还应承当滞纳金。
8.4因为承揽人原因延误工期或未按规则时刻交给陈述、效果、文件,每延误一天应承当以工程费千分之一核算的违约金。
8.5交给的陈述、效果、文件达不到合同约好条件的部分,发包人可要求承揽人返工,承揽人按发包人要求的时刻返工,直到契合约好条件,因承揽人原因达不到约好条件,由承揽人承当返工费,返工后仍不能到达约好条件,承揽人承当违约职责,并依据因而形成的丢失程度向发包人付出补偿金,补偿金额最高不超越返工项目的收费。
第九条:资料设备供给
9.1发包人、承揽人应对各自担任供给的资料设备担任,供给产品合格证明,并经发包人、承揽人代表一起查验认可,如与规划和标准要求不符的产品,应从头收购契合要求的产品,并经发包人、承揽人代表从头查验确定,各自承当发作的费用。若形成停、窝工的,原因是承揽人的,则职责自傲;原因是发包人的,则应向承揽人付出停、窝工费。
9.2承揽人需运用代用资料时,须经发包人代表赞同方可运用,增减的费用由发包人、承揽人商定。
第十条:陈述、效果、文件查看查验
10.1由发包人担任安排对承揽人交给的陈述、效果、文件进行查看查验。
10.2发包人收到承揽人交给的陈述、效果、文件后_________天内查看查验结束,并出具查看查验证明,以示承揽人已完结使命,逾期未查看查验的,视为承受承揽人的陈述、效果、文件。
10.3荫蔽工程工序质量查看,由承揽人自检后,书面告诉发包人查看;发包人接告诉后,当天安排质检,经查验合格,发包人、承揽人签字后方能进行下一道工序;查验不合格,承揽人在限制时刻内修补后从头查验,直至合格;若发包人接告诉后24小时内仍未能到现场查验,承揽人能够顺延工程工期,发包人应补偿停、窝工的丢失。
10.4工程竣工,承揽人向发包人提交岩土办理工程的原始记录、竣工图及陈述、效果、文件,发包人应在_________天内安排查验,如有不契合规则要求及存在质量问题,承揽人应采纳有用补救办法。
10.5工程未经查验,发包人提早运用和私行动用,由此发作的质量、安全问题,由发包人承当职责,并以发包人开端运用日期为竣工日期。
10.6竣工工程经查验契合合同要求和质量标准,自查验之日起__________天内,承揽人向发包人移送结束,如发包人不能准时接收,致使已查验工程发作丢失,应由发乍人承当,如承揽人不能准时交给,应按逾期竣工处理,发包人不得因而而拒付工程款。
第十一条:本合同未尽事宜,经发包人与承揽人洽谈一致,签定弥补协议,弥补协议与本合同具有平等效能。
第十二条:其它约好事项:________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第十三条:争议处理办法
本合同发作争议时,发包人、承揽人应及时洽谈处理,也可由当地建造行政主管部分调停,洽谈或调停不成时,发包人、承揽人赞同由________________裁定委员会裁定。发包人、承揽人未在本合同中约好裁定组织,事后又未达成书面裁定协议的,可向人民法院申述。
第十四条:合同收效与停止
本合同自发包人、承揽人签字盖章后收效;按规则到省级建造行政主管部分规则的检查部分存案;发包人、承揽人以为必要时,到项目所在地工商行政办理部分请求鉴证。发包人、承揽人实行完合同规则的责任后,本合同停止。
本合同一式_____________份,发包人_____________份、承揽人_____________份。
发包人称号: 承揽人称号:
(盖章)(盖章)
法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)
托付代理人:(签字)托付代理人:(签字)
居处: 居处:
邮政编码: 邮政编码:
电话: 电话:
传真: 传真:
开户银行: 开户银行:
银行帐号: 银行帐号:
建造行政主管部分存案: 鉴证定见:
(盖章)(盖章)
存案号: 经办人:
存案日期:年 月 日 鉴证日期:年 月 日
Copyright ©法律咨询网 免责申明:会员言论仅代表个人观点,本站不承担法律责任