工程款纠纷起诉状怎么写
来源：听讼网整理 2019-01-19 13:10
拖欠工程款在实践施工中对错常常见的，拖欠工程款是承揽方最不乐意碰到的，是一件十分扎手的工作，假如遇到这样的状况想要申述应该怎样写申述状?接下因由听讼网的小编为我们整理了一些关于这方面的常识，欢迎我们阅览!
工程款胶葛申述状怎样写
原告xx建造集团有限公司(原系xx建筑工程有限责任公司)，住浙江省泰顺县xx路xx号。
法定代理人曾某某，系公司司理。
托付代理人陶xx，男，1959年4月18日生，汉族，出生于浙江省xx县，系原xx工程有限责任公司副司理,住xx县xx号。
托付代理人魏xx，男，1967年7月26日生，汉族，出生于浙江省xx县，系原xx工程有限责任公司项目副司理,现住xx县xx室。
被告xx,住址xxxxxxxxxxx。
法定代理人周xx，系某某校园负责人。
请求事项
1.要求被告向原告退回工程履约保证金壹佰万元(￥1000000元);自2007年2月6日每日以应付出款0.5%核算违约金。
2.被告按月利率2%从2006年11月14日算付出至被告实践清偿之日的利息;
3.由被告承当本案的诉讼费用。
事实与理由
被告因某某校园的综合楼，于2006年5月2日与原告就该综合楼的兴修签定了《建造工程施工合同》，并对工程承揽规模、合同工期、质量标准、合同价款等内容进行约好。后，原告依约好分二次向被告汇入工程履约保证金别离为人民币贰拾万元(￥200000元)、人民币捌拾万元(￥800000元)，算计壹佰万元(￥1000000元)。之后，被告以某某综合楼不具备开工条件，屡次回绝原告出场施工建造。为此，原告于2006年11月14日授权托付公司副司理xxx、xxx二人前往被告处，进行洽谈约好，并签署了一份《协议》。《协议》约好：被告于2007年2月6日、2007年3月20日别离退款柒拾万元、叁拾万元给原告;被告按月利率2%从2006年11月14日算付出至被告实践清偿之日的利息;被告违约的，每日以应付出款5%核算违约金。至今，被告违背《协议》的约好，回绝还款和付出利息。
综上，原告以为被告违背了两边所签定《建造工程施工合同》应实行的责任，并经两边洽谈后从头签定《协议》，是两边当事人实在意思表明，该《协议》合法有用。按照《民法通则》、《合同法》有关规则，被告依法应当承当还款付息责任。为维护原告的合法民事权益，特根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规则，向贵院提申述讼，请依法判如诉请为盼!
此致
丽水市中级人民法院
具状人：xx建造集团有限公司
二00七年七月四日
工程款胶葛申述状怎样写
原告xx建造集团有限公司(原系xx建筑工程有限责任公司)，住浙江省泰顺县xx路xx号。
法定代理人曾某某，系公司司理。
托付代理人陶xx，男，1959年4月18日生，汉族，出生于浙江省xx县，系原xx工程有限责任公司副司理,住xx县xx号。
托付代理人魏xx，男，1967年7月26日生，汉族，出生于浙江省xx县，系原xx工程有限责任公司项目副司理,现住xx县xx室。
被告xx,住址xxxxxxxxxxx。
法定代理人周xx，系某某校园负责人。
请求事项
1.要求被告向原告退回工程履约保证金壹佰万元(￥1000000元);自2007年2月6日每日以应付出款0.5%核算违约金。
2.被告按月利率2%从2006年11月14日算付出至被告实践清偿之日的利息;
3.由被告承当本案的诉讼费用。
事实与理由
被告因某某校园的综合楼，于2006年5月2日与原告就该综合楼的兴修签定了《建造工程施工合同》，并对工程承揽规模、合同工期、质量标准、合同价款等内容进行约好。后，原告依约好分二次向被告汇入工程履约保证金别离为人民币贰拾万元(￥200000元)、人民币捌拾万元(￥800000元)，算计壹佰万元(￥1000000元)。之后，被告以某某综合楼不具备开工条件，屡次回绝原告出场施工建造。为此，原告于2006年11月14日授权托付公司副司理xxx、xxx二人前往被告处，进行洽谈约好，并签署了一份《协议》。《协议》约好：被告于2007年2月6日、2007年3月20日别离退款柒拾万元、叁拾万元给原告;被告按月利率2%从2006年11月14日算付出至被告实践清偿之日的利息;被告违约的，每日以应付出款5%核算违约金。至今，被告违背《协议》的约好，回绝还款和付出利息。
综上，原告以为被告违背了两边所签定《建造工程施工合同》应实行的责任，并经两边洽谈后从头签定《协议》，是两边当事人实在意思表明，该《协议》合法有用。按照《民法通则》、《合同法》有关规则，被告依法应当承当还款付息责任。为维护原告的合法民事权益，特根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规则，向贵院提申述讼，请依法判如诉请为盼!
此致
丽水市中级人民法院
具状人：xx建造集团有限公司
二00七年七月四日