法律知识
首页>资讯>正文

建筑工程的施工合同示范文本

来源:听讼网整理 2019-03-28 22:40
工程建造不管对国家经济添加仍是促进工作都具有活跃的含义,工程建造一般经过承揽的方法进行施工的,发包人确认施工单位后就需求签定建造施工合同,那么建筑工程的施工合同演示文本是怎样的?下面由听讼网小编为读者进行相关常识的回答。
一、建筑工程的施工合同演示文本
发包方:_____(以下称甲方)
承揽方:_____(以下称乙方)
甲、乙两边就建造工程项目充沛洽谈签定本合同,一起信守。
1.工程称号:______
2.工程地址:______
3.工程面积(包含土建工程、水暖工程、电器工程):合计____份平方米。
4.承揽内容:
5.建筑安装工程造价:合计人民币____份元。
6.工程价款和费用的结算根据和付款方法:
(1)……
(2)……
7.工程开工日期:____年__月__日
8.工程竣工日期:____年__月__日
9.工程质量:以施工图纸及书、国家颁布的施工检验规范和质量检验规范为
根据。
10.甲方首要职责:
(1)……
(2)……
11.乙方首要职责
(1)……
(2)……
12.违约职责:
(1)甲方因自己原因延付工程价款时,每逾期一天,按敷衍款额____‰核算违约金。
(2)乙方未按合同规定的时刻竣工,每逾期一天,按未竣工程造价___‰核算违约金。
(3)甲方未按约好的时刻和要求供给原材料、设备、场所、技术资料的,乙方能够恳求顺延工程日期,还能够恳求补偿罢工、窝工等丢失。
(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期,在保修期内,属承揽方施工职责形成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等,由承揽方担任免费修补。属发包方或规划职责形成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建造工程质量不符合约好,形成人身和产业危害的,承揽人应当承当危害补偿职责。
13.本合同附件:共___份
14.合同有效期:本合同经两边签字盖章后收效。至工程竣工处理交工检验和金钱结清时停止。但保修一条在外。
15.本合同正本两份,两边各执一份。副本15份,承揽方7份,发包方7份,由发包方送建造银行一份。
发包方:______(盖章)     法定代表人(签字):_____
承揽方:______(盖章)     法定代表人(签字):_____
签约日期:____年__月__日
二、签定施工合同要注意什么
1、合同漏项。便是有必要约好的条款没写,给后期决算带来费事,在合同签定前,首要,咱们能够对照公司合同范本,看看里边有哪些合同组成要素;其次,咱们要有一个“接连性”思想方法,能够依照时刻先后顺序、工艺流程为主线考虑或许存在的问题,从而对合同进行完善,思想是接连的,合同条款应该就不存在太大问题。
2、合同约好条款含糊。一句话能够有两种了解意思,决算时两边均按对自己有利的方法了解,是扯皮的导火线,应根绝。
3、生搬硬套合同范本,有悖合同签定初衷。为了省劲,生搬硬套合同范本,也不考虑合同的可履行性和项目办理模式,成果不光起不到合同辅导施工的意图,反而阻止了施工出产。我个人认为合同签定的条件是便利现场办理、辅导现场施工,在这个大条件下再来清晰经济条款;不然,或许因合同签定不合理添加办理、施工、监控难度,直接添加项目本钱。
4、签字手续不完善。为图省劲,签字的时分仅在最终一页的甲方或乙方上签字完事,孰不知合同的重要条款一般都不在最终一页;有些合作方最终扯皮说“最终那页字是我签的,但前面你们换了”或“前面我看都没看就签了”,在打官司的时分法院依照怜惜弱势群体,合同两边均有知情权的条款履行,吃亏的肯定是咱们。牢记合同每页都要两边签字。
读者假如需求法令方面的协助,欢迎到听讼网进行法令咨询。
Copyright ©法律咨询网 免责申明:会员言论仅代表个人观点,本站不承担法律责任