装修委托合同的内容
来源：听讼网整理 2018-06-03 22:44
装饰能为咱们带来一个很好的日子环境，不管是店面装饰仍是家庭装饰都是十分重要的，有一个杰出的环境能够使得咱们的日子愈加有生机，心境愉悦，处理各项业务都是十分有战斗力的。接下来，就跟着听讼网小编一同看看吧。
托付装饰合同书
托付方(甲方)：
接受方(乙方)：
工程项目：甲、乙两边经友爱洽谈和洽谈，甲方决议托付乙方进行居室装潢。为确保工程顺利进行，依据国家有关法律规则，特签定本合同(包含本合同附件和一切弥补合同)，以便一起恪守。
第一条：工程概略
1.工程地址：
2.居室规范：房型层(式)室厅厨卫
(1)、室，计平方米;
(2)、厅，计平方米;
(3)、厨房，计平方米;
(4)、卫生间，计平方米;
(5)、阳台，计平方米;
(6)、过道，计平方米;
(7)、其他：(注明部位)，计平方米;
总计：施工面积平方米;
3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.托付方法：
5.工程开工日期：年月日
6.工程竣工日期：年月日
工程总天数：天
第二条：工程价款
工程价款:(金额大写)元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
1、材料款元;2、人工费元;
3、规划费元;4、施工清运费元;
5、搬卸费元;6、管理费元;
7、税金(3.41%)元;8、其他费用(注明内容)元;
第三条：质量要求
1.工程运用首要材料的种类、规范、称号、经两边认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
2.工程检验规范，两边赞同参照市当地规范DB31/T30-1999《居处装饰装饰检验规范》规则。
3.施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，两边应供认，添加的费用，应另签定弥补合同。
4.质量检查监督部分：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
5.凡由甲方自行收购的材料、设备，产品质量由甲方自傲;施工质量由乙方担任。
6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前告诉乙方，以便于作业联接。
第四条：材料供给
1.乙方须严厉依照国家有关价格法令规则，对本合同中所用材料一概实施明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所供给的材料均应用于本合同规则的装潢工程，非经甲方赞同，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按移用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方供给的材料、设备如不契合质量要求，或规范有差异，应制止运用。如已运用，对工程形成的丢失均由乙方担任。
3.甲方担任收购供给的材料、设备，详见本合同附件(四)《甲方供给装潢材料清单》的内容，应该是契合规划要求的合格产品，并应准时供给到现场。如延期抵达，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方供给的材料算计金额的%作为管理费支交给乙方。材料经乙方检验后，由乙方担任保管，因为保管不妥而形成丢失，由乙方担任补偿。
第五条： 付款方法
1.合同一经签定，甲方即敷衍%工程材料款和施工工费的%;当工期进展过半(年月日)，甲方即第2次付施工工费的%。剩下%尾招待甲方对工程竣工检验后结算。(注：施工工费包含人工费)
第一批进展
第二批进展
第三批进展
进程时刻
进程内容
材料款付出份额
敷衍材料款
施工工费付出份额
敷衍施工工费
总计
付款地址
付款要求
补白
(增减项目)
甲方付清工程价款，详见本合同附件(七)《家庭装潢工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方处理移送及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。
甲方在敷衍款日期不付款是违约行为，乙方有权中止施工。检验合格未结清工程价款时，不得交给运用。
2.工程施工中如有项目增减或需求变化，详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目改变表》，两边应签定弥补合同，并由乙方担任开具施工改变令，告诉施工工地担任人。增减项目的价款，当场结清。
3.甲方未按合同规则期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的%支交给乙方。
4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭据及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条： 工程工期
1.假如因乙方原因而推迟竣工，每日按工费的%作为违约金罚款支交给甲方，直至工费扣完停止。假如因甲方原因而推迟竣工，每推迟一日，以装潢工程价款中人工费的%作为误工费支交给乙方元。
2.由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，因为乙方施工原因形成质量事端，其返工费用由乙方承当，工期不变。
3.在施工中，因工程质量问题、两边定见纷歧而形成罢工，均不按误工或推迟工期论处，两边应自动要求有关部分调停或裁定部分和谐、处理，赶快处理胶葛，以持续施工。
4.施工中假如因甲方原因要求从头返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当悉数施工费用，如因乙方的原因形成返工，由乙方承当职责，工期不变。
5.施工中，甲方未经乙方赞同，私自告诉施工人员私行更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自傲职责。
第七条： 工程检验
1.工程质量检验，详见本合同附件(六)《家庭装潢工程质量检验表》，除荫蔽工程需分段检验外，待工程悉数完毕后，乙方安排甲方进行竣工检验。两边处理工程结算和移送手续。
2.乙方告诉甲方进行工序检验及竣工检验后，甲方应在三天内前来检验，逾期视为甲方自动抛弃权力并视为检验合格，如有问题，甲方自傲职责。甲方自行搬进入住，视为检验合格。
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来检验，应及时告诉乙方，另定日期。但甲方应供认工序或工程的竣工日期，并承当乙方的看守费和相关费用。
第八条： 其他事项
1.甲方
(1)、有必要供给经物业管理部分认可的房子平面图及水、电、气线路图，或由甲方供给房子平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
(2)、二次装饰工程，应悉数腾空或部分腾空房子，铲除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房子中所停留的家具、摆设物等，须采纳必要的 保护措施，均需与乙方处理手续和承当费用。
(3)、如的确需求拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部分处理手续，并承当有关费用。施工中如需暂时运用共用部位，应向邻里打好招待。
2.乙方
(1)、应自动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是部属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的托付证书。
(2)、指使(名字)为乙方工地代表，担任合同实施，并按合同要求安排施工，保质保量地如期完结施工使命。
(3)、担任施工现场的安全，谨防火灾、佩证上岗、文明施工，并避免施工形成的管道阻塞、渗漏水、停电、物品损坏等事端发作而影响www.fdcew.com别人。假如发作，必需赶快担任修正或补偿。
(4)、严厉实施合同，实施诺言工期，假如因推迟竣工，如脱料、窝工或托故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。
(5)、在装潢施工范围内承当保修职责，保修期自工程竣工甲方检验入合格之日算起，为12个月。
第九条： 违约职责
合同收效后，在合同实施期间，私行免除合同方，应按合同总金额%作为违约金交给对方。因私行免除合同，使对方形成的实践丢失超越违约金的，应进行补偿。
第十条： 争议处理
1、本合同实施期间，两边如发作争议，在不影响工程进展的前提下，两边应洽谈处理。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求处理。
2、当事人不肯经过洽谈、调停处理，或洽谈、调停处理不成时，能够依照本合同约定向—裁定委员会请求裁定;--人民法院提起诉讼。
第十一条： 合同的改变和停止
1.合同经两边签字收效后，两边必需严厉恪守。任何一方需改变合同的内容，应经两边洽谈一致后从头签定弥补协议。如需停止合同，提出停止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的%交给违约金，并处理停止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出停止合同，须向另一方以书面形式提出，经两边赞同处理清算手续，缔结停止合同协议后，可视为本合同免除。
第十二条： 合同收效
1.本合同和合同附件向两边盖章，签字后收效。
2.弥补合同与本合同具有平等的法律效力。
3.本合同(包含合同附件、弥补合同)一式份，甲乙两边及见证部分各执壹份。
甲方(业主)：(签章)乙方：(签章)
居处地址：企业地址：
邮政编码：邮政编码：
作业单位：法人代表：
合同经两边签字收效后，两边必需严厉恪守。任何一方需改变合同的内容，应经两边洽谈一致后从头签定弥补协议。如需停止合同，提出停止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的%交给违约金，并处理停止合同手续。
以上便是听讼网小编为我们收拾装饰托付合同的有关材料。综上所述，合同装饰假如自己不会装饰的话，那么应当约请专业人士进行装饰，这样能够确保装饰作业的顺利进行，而且还能够大大缩短装饰时刻。如还有其他疑问，欢迎在线咨询。
托付装饰合同书
托付方(甲方)：
接受方(乙方)：
工程项目：甲、乙两边经友爱洽谈和洽谈，甲方决议托付乙方进行居室装潢。为确保工程顺利进行，依据国家有关法律规则，特签定本合同(包含本合同附件和一切弥补合同)，以便一起恪守。
第一条：工程概略
1.工程地址：
2.居室规范：房型层(式)室厅厨卫
(1)、室，计平方米;
(2)、厅，计平方米;
(3)、厨房，计平方米;
(4)、卫生间，计平方米;
(5)、阳台，计平方米;
(6)、过道，计平方米;
(7)、其他：(注明部位)，计平方米;
总计：施工面积平方米;
3.施工内容：详见本合同附件(一)《家庭装潢施工内容单》和施工图。
4.托付方法：
5.工程开工日期：年月日
6.工程竣工日期：年月日
工程总天数：天
第二条：工程价款
工程价款:(金额大写)元，详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。
1、材料款元;2、人工费元;
3、规划费元;4、施工清运费元;
5、搬卸费元;6、管理费元;
7、税金(3.41%)元;8、其他费用(注明内容)元;
第三条：质量要求
1.工程运用首要材料的种类、规范、称号、经两边认可。详见本合同附件(三)《家庭装潢工程材料决算清单》。
2.工程检验规范，两边赞同参照市当地规范DB31/T30-1999《居处装饰装饰检验规范》规则。
3.施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，两边应供认，添加的费用，应另签定弥补合同。
4.质量检查监督部分：市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。
5.凡由甲方自行收购的材料、设备，产品质量由甲方自傲;施工质量由乙方担任。
6.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前告诉乙方，以便于作业联接。
第四条：材料供给
1.乙方须严厉依照国家有关价格法令规则，对本合同中所用材料一概实施明码标价。详见本合同附件(二)《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所供给的材料均应用于本合同规则的装潢工程，非经甲方赞同，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按移用材料的双倍价款补偿给甲方。
2.乙方供给的材料、设备如不契合质量要求，或规范有差异，应制止运用。如已运用，对工程形成的丢失均由乙方担任。
3.甲方担任收购供给的材料、设备，详见本合同附件(四)《甲方供给装潢材料清单》的内容，应该是契合规划要求的合格产品，并应准时供给到现场。如延期抵达，施工期顺延，并按延误工期处分。按甲方供给的材料算计金额的%作为管理费支交给乙方。材料经乙方检验后，由乙方担任保管，因为保管不妥而形成丢失，由乙方担任补偿。
第五条： 付款方法
1.合同一经签定，甲方即敷衍%工程材料款和施工工费的%;当工期进展过半(年月日)，甲方即第2次付施工工费的%。剩下%尾招待甲方对工程竣工检验后结算。(注：施工工费包含人工费)
第一批进展
第二批进展
第三批进展
进程时刻
进程内容
材料款付出份额
敷衍材料款
施工工费付出份额
敷衍施工工费
总计
付款地址
付款要求
补白
(增减项目)
甲方付清工程价款，详见本合同附件(七)《家庭装潢工程结算表》，乙方开具统一发票，向甲方处理移送及发放装潢工程保修卡，详见本合同附件(八)《家庭装潢工程工程质量保修卡》。
甲方在敷衍款日期不付款是违约行为，乙方有权中止施工。检验合格未结清工程价款时，不得交给运用。
2.工程施工中如有项目增减或需求变化，详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目改变表》，两边应签定弥补合同，并由乙方担任开具施工改变令，告诉施工工地担任人。增减项目的价款，当场结清。
3.甲方未按合同规则期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的%支交给乙方。
4.甲方在居室装潢中，如向银行按揭，须将按揭的凭据及相关文件(复印件)交给乙方。
第六条： 工程工期
1.假如因乙方原因而推迟竣工，每日按工费的%作为违约金罚款支交给甲方，直至工费扣完停止。假如因甲方原因而推迟竣工，每推迟一日，以装潢工程价款中人工费的%作为误工费支交给乙方元。
2.由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承当，因为乙方施工原因形成质量事端，其返工费用由乙方承当，工期不变。
3.在施工中，因工程质量问题、两边定见纷歧而形成罢工，均不按误工或推迟工期论处，两边应自动要求有关部分调停或裁定部分和谐、处理，赶快处理胶葛，以持续施工。
4.施工中假如因甲方原因要求从头返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承当悉数施工费用，如因乙方的原因形成返工，由乙方承当职责，工期不变。
5.施工中，甲方未经乙方赞同，私自告诉施工人员私行更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自傲职责。
第七条： 工程检验
1.工程质量检验，详见本合同附件(六)《家庭装潢工程质量检验表》，除荫蔽工程需分段检验外，待工程悉数完毕后，乙方安排甲方进行竣工检验。两边处理工程结算和移送手续。
2.乙方告诉甲方进行工序检验及竣工检验后，甲方应在三天内前来检验，逾期视为甲方自动抛弃权力并视为检验合格，如有问题，甲方自傲职责。甲方自行搬进入住，视为检验合格。
3.甲方如不能在乙方指定时限内前来检验，应及时告诉乙方，另定日期。但甲方应供认工序或工程的竣工日期，并承当乙方的看守费和相关费用。
第八条： 其他事项
1.甲方
(1)、有必要供给经物业管理部分认可的房子平面图及水、电、气线路图，或由甲方供给房子平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场交底。
(2)、二次装饰工程，应悉数腾空或部分腾空房子，铲除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房子中所停留的家具、摆设物等，须采纳必要的 保护措施，均需与乙方处理手续和承当费用。
(3)、如的确需求拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地房管部分处理手续，并承当有关费用。施工中如需暂时运用共用部位，应向邻里打好招待。
2.乙方
(1)、应自动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是部属分支机构，也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的托付证书。
(2)、指使(名字)为乙方工地代表，担任合同实施，并按合同要求安排施工，保质保量地如期完结施工使命。
(3)、担任施工现场的安全，谨防火灾、佩证上岗、文明施工，并避免施工形成的管道阻塞、渗漏水、停电、物品损坏等事端发作而影响www.fdcew.com别人。假如发作，必需赶快担任修正或补偿。
(4)、严厉实施合同，实施诺言工期，假如因推迟竣工，如脱料、窝工或托故诱使甲方垫资，举查后均按违约处。
(5)、在装潢施工范围内承当保修职责，保修期自工程竣工甲方检验入合格之日算起，为12个月。
第九条： 违约职责
合同收效后，在合同实施期间，私行免除合同方，应按合同总金额%作为违约金交给对方。因私行免除合同，使对方形成的实践丢失超越违约金的，应进行补偿。
第十条： 争议处理
1、本合同实施期间，两边如发作争议，在不影响工程进展的前提下，两边应洽谈处理。或凭本合同和乙方开具的统一发票向市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉，恳求处理。
2、当事人不肯经过洽谈、调停处理，或洽谈、调停处理不成时，能够依照本合同约定向—裁定委员会请求裁定;--人民法院提起诉讼。
第十一条： 合同的改变和停止
1.合同经两边签字收效后，两边必需严厉恪守。任何一方需改变合同的内容，应经两边洽谈一致后从头签定弥补协议。如需停止合同，提出停止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的%交给违约金，并处理停止合同手续。
2.施工过程中任何一方提出停止合同，须向另一方以书面形式提出，经两边赞同处理清算手续，缔结停止合同协议后，可视为本合同免除。
第十二条： 合同收效
1.本合同和合同附件向两边盖章，签字后收效。
2.弥补合同与本合同具有平等的法律效力。
3.本合同(包含合同附件、弥补合同)一式份，甲乙两边及见证部分各执壹份。
甲方(业主)：(签章)乙方：(签章)
居处地址：企业地址：
邮政编码：邮政编码：
作业单位：法人代表：
合同经两边签字收效后，两边必需严厉恪守。任何一方需改变合同的内容，应经两边洽谈一致后从头签定弥补协议。如需停止合同，提出停止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的%交给违约金，并处理停止合同手续。
以上便是听讼网小编为我们收拾装饰托付合同的有关材料。综上所述，合同装饰假如自己不会装饰的话，那么应当约请专业人士进行装饰，这样能够确保装饰作业的顺利进行，而且还能够大大缩短装饰时刻。如还有其他疑问，欢迎在线咨询。