承包建筑土方工程合同的内容是什么
来源：听讼网整理 2018-08-06 00:48
不管是承揽工程仍是发包工程都需求签定相关合同，这样才干使两边的利益有牢靠的确保，遇到歹意危害工程时，咱们才干有法可以的进行调理和处理，在法令诉讼中也是一个有利的依据。所以工程合同是很有必要的，那么承揽修建土方工程合同的内容是什么?下面就让听讼网小编为我们详细的解说吧。
承揽修建土方工程合同范本
发包方担任人(甲方)：
身份证号：
承揽方担任人(乙方)：
身份证号：
为清晰两边的职责、权力和职责,依据《中华人民共和国经济合同法》和《路途运送法令》以及甲方与总承揽方签定协议的准则和规则,结合本工程的详细情况,经甲乙两边充沛洽谈，就乙方承揽甲方齿轮厂土石方工程承揽协作事宜，两边自愿达到如下协议：
一、 协作内容 ：
1、工程方位：三八东路以东齿轮厂新厂区内。
2、工程内容：土石方购买、运送。
3、工程量： 10000m3左右。
5、单价： m3/元。
6、作业内容：机械挖、运土石方，场所平坦、批改暂时路途、运送拟定方位由甲方担任。
二、甲方职责
1、甲方担任施工区路途的疏通及依照合同约好付出工程款。
2、和谐各方联系，催促乙方确保运送进展和安全文明运送。
3、甲方依据总包方和业主的要求拟定一致的运送方针和办理方针。
4、.甲方担任疆土资源、环保、村委、疆土林业局、交警、城管等有关部门的悉数相关手续和费用。
三、乙方的职责
1、乙方供给运送自卸轿车须是合法有用的，不然自行承当悉数职责;
2、乙方在运送过程中(含出场途中)发作违章的处分及安全事故补偿由乙方悉数承当;
3、在施工期间，乙方有必要恪守甲方的办理并恪守业主、总包方的办理制度;乙方须依照甲方的施工进展准时按量完结土石方的运送作业(不行抵抗的要素和气候原因以及总包方的原因在外)。
四、合同的改变、停止
1、因为不行抗力的要素、国家方针、法规呈现改变，影响合同的执行时，经承认后可停止或顺延;合同期满后主动停止。
2、如有以下情况，甲方有权单独解除合同，并回绝付出剩下运送款
乙方违背甲方和业主、总包方规章制度，不恪守甲方和业主、总包方的办理;
3、如有以下情况，乙方有权单独解除合同，甲方结清剩下运送款 如甲方无故拖欠运送款，乙方有权解除合同并要求甲方结清运送款。
五、付款方法
选用现金付出方式，土石方运至二分之一时甲方付出总价款百分之七十， 土石方运送完结两边一起承认工程量后第2天付出清工程款。
六、违约职责：甲方若到期拖欠不给工程款，由乙方凭借此合同要求甲方付出未付款。
七、两边未尽事宜洽谈处理，若发作争议，任何一方都可向当地裁定委员会提起裁定。
八、本合同是内部承揽合同一式两份，甲、乙两边各执一份。本合同自甲乙两边签字捺印后收效。
甲方担任人签字 ：
乙方担任人签字：
年 月 日
土方工程的要求品种
土方工程依据其运用期限和施工要求，可分为永久性和暂时性两种，可是不论是永久性仍是暂时性的土方工程，都要求具有满足的安稳性和密实度，使工程质量和艺术造型都契合原规划的要求。一起在施工中还要恪守有关的技能规范和原规划的各项要求，以确保工程的安稳和耐久。
工程特性
土壤的容重 单位体积内天然情况下的土壤分量，单位为kg/m3，土壤容重的巨细直接影响着施工的难易程度，容重越大发掘越难，在土方施工中把土壤分为松土、半坚土、坚土等类，所以施工中施工技能和定额应依据详细的土壤类别来拟定土壤的天然倾斜角(安眠角) 土壤天然堆积，经沉落安稳后的外表与地平面所构成的夹角，便是土壤的天然倾斜角，以厩表明。在工程规划时，为了使工程安稳，其边坡坡度数值应参阅相应土壤的天然倾斜角的数值，土壤天然倾斜角还遭到其含水量的影响。
一个工程的完结需求许多中间环节的组成，其间触及的利益和法令规则较多，发包人和承揽人都要依法行使自己的权力，实行自己的职责，顺利完结工程。期望这篇文章可以协助到我们，了解更多的法令知识请上听讼网进行专业的咨询。
承揽修建土方工程合同范本
发包方担任人(甲方)：
身份证号：
承揽方担任人(乙方)：
身份证号：
为清晰两边的职责、权力和职责,依据《中华人民共和国经济合同法》和《路途运送法令》以及甲方与总承揽方签定协议的准则和规则,结合本工程的详细情况,经甲乙两边充沛洽谈，就乙方承揽甲方齿轮厂土石方工程承揽协作事宜，两边自愿达到如下协议：
一、 协作内容 ：
1、工程方位：三八东路以东齿轮厂新厂区内。
2、工程内容：土石方购买、运送。
3、工程量： 10000m3左右。
5、单价： m3/元。
6、作业内容：机械挖、运土石方，场所平坦、批改暂时路途、运送拟定方位由甲方担任。
二、甲方职责
1、甲方担任施工区路途的疏通及依照合同约好付出工程款。
2、和谐各方联系，催促乙方确保运送进展和安全文明运送。
3、甲方依据总包方和业主的要求拟定一致的运送方针和办理方针。
4、.甲方担任疆土资源、环保、村委、疆土林业局、交警、城管等有关部门的悉数相关手续和费用。
三、乙方的职责
1、乙方供给运送自卸轿车须是合法有用的，不然自行承当悉数职责;
2、乙方在运送过程中(含出场途中)发作违章的处分及安全事故补偿由乙方悉数承当;
3、在施工期间，乙方有必要恪守甲方的办理并恪守业主、总包方的办理制度;乙方须依照甲方的施工进展准时按量完结土石方的运送作业(不行抵抗的要素和气候原因以及总包方的原因在外)。
四、合同的改变、停止
1、因为不行抗力的要素、国家方针、法规呈现改变，影响合同的执行时，经承认后可停止或顺延;合同期满后主动停止。
2、如有以下情况，甲方有权单独解除合同，并回绝付出剩下运送款
乙方违背甲方和业主、总包方规章制度，不恪守甲方和业主、总包方的办理;
3、如有以下情况，乙方有权单独解除合同，甲方结清剩下运送款 如甲方无故拖欠运送款，乙方有权解除合同并要求甲方结清运送款。
五、付款方法
选用现金付出方式，土石方运至二分之一时甲方付出总价款百分之七十， 土石方运送完结两边一起承认工程量后第2天付出清工程款。
六、违约职责：甲方若到期拖欠不给工程款，由乙方凭借此合同要求甲方付出未付款。
七、两边未尽事宜洽谈处理，若发作争议，任何一方都可向当地裁定委员会提起裁定。
八、本合同是内部承揽合同一式两份，甲、乙两边各执一份。本合同自甲乙两边签字捺印后收效。
甲方担任人签字 ：
乙方担任人签字：
年 月 日
土方工程的要求品种
土方工程依据其运用期限和施工要求，可分为永久性和暂时性两种，可是不论是永久性仍是暂时性的土方工程，都要求具有满足的安稳性和密实度，使工程质量和艺术造型都契合原规划的要求。一起在施工中还要恪守有关的技能规范和原规划的各项要求，以确保工程的安稳和耐久。
工程特性
土壤的容重 单位体积内天然情况下的土壤分量，单位为kg/m3，土壤容重的巨细直接影响着施工的难易程度，容重越大发掘越难，在土方施工中把土壤分为松土、半坚土、坚土等类，所以施工中施工技能和定额应依据详细的土壤类别来拟定土壤的天然倾斜角(安眠角) 土壤天然堆积，经沉落安稳后的外表与地平面所构成的夹角，便是土壤的天然倾斜角，以厩表明。在工程规划时，为了使工程安稳，其边坡坡度数值应参阅相应土壤的天然倾斜角的数值，土壤天然倾斜角还遭到其含水量的影响。
一个工程的完结需求许多中间环节的组成，其间触及的利益和法令规则较多，发包人和承揽人都要依法行使自己的权力，实行自己的职责，顺利完结工程。期望这篇文章可以协助到我们，了解更多的法令知识请上听讼网进行专业的咨询。