承包人应否承担逾期竣工违约责任

【根本案情】
2008年5月，发包人与承揽人签定《建造工程施工合同》，约好将某工厂工程交由承揽人承揽施工。合同约好工期135天，每延期7天承揽人付出违约金20万元。工程于2008年5月13日开工，2009年1月5日竣工。后承揽人申述要求发包人付出剩下工程款，发包人提起反诉，要求承揽人付出工程逾期竣工违约金。请问：承揽人是否应当承当逾期竣工违约职责?
【律师观念】
1.哪些景象下承揽人能够请求工期顺延
《建造工程施工合同》约好，发作发包人未能按期供给图纸以及开工条件，设计变更和工程量添加，一周内非因承揽人原因停水、停电、停气形成罢工累计超越8小时等状况，承揽人应在状况发作后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出陈述。工程师在收到陈述后14天内予以承认，逾期不予承认也不提出修改意见，视为赞同顺延工期。即施工过程中，假如发作了合同约好的发包人未能按期供给施工图纸等景象，需通过必定的承认程序。
2.承揽人建议因发包人原因导致工期延误、革除承揽人工期延误的职责，能否得到法院支撑
民事诉讼法规则：当事人对自己提出的建议应当及时供给依据。最高人民法院民事诉讼依据规则规则：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的现实或许辩驳对方诉讼请求所依据的现实有职责供给依据加以证明。没有依据或许依据不足以证明当事人的现实建议的，由负有举证职责的当事人承当晦气结果。
本案中承揽人以为施工过程中因图纸不到位、未按约好供给开工条件、存在设计变更等原因，工期应予顺延。该事项举证职责应由承揽人承当。可是庭审中承揽人既未能供给与发包人两边签字承认的工期顺延签证，也未能供给其曾向发包人请求工期顺延的陈述，所以其建议工期应予顺延依据不足，不能得到法院支撑。
3.逾期竣工违约金怎么核算
合同法规则，当事人能够约好一方违约时应当依据违约状况向对方付出必定数额的违约金。该份合同约好，延期竣工构成违约的，每延期7天应付出20万元违约金。该约好没有违背法令相关规则，是合同两边当事人实在意思的表明。法院经审理确认工程延期102天，法院断定承揽人付出逾期竣工违约金280万元。
4.本案关于承揽人的启示
本案提示承揽人：当合同约好的形成工期延误的事由发作时，不该消沉等候施工条件的康复及听任丢失的扩展，也不能只是口头与发包人进行陈述或联络，而应活跃采纳办法，按合同约好就形成工期延误的事由及时向发包人提出书面陈述，及时获得请求工期顺延的签证，并及时搜集、固定引起工期延误的其它依据。一旦发作发包人要求承揽人承当工期延误职责，承揽人即可据此证明工期尽管延误但并非承揽人原因引起，然后防止承揽人承当逾期竣工的违约职责。
如转载本文请注明来自【上海弘德律师网】