签订装修合同必须要注意什么

装饰合同是业主保护本身权益的法令保证，因此在签定时有必要要留意一些事项。若是由于本身疏忽而导致调入装饰公司所设下的合同圈套，那么就算日后装饰工程呈现问题，业主恐怕也只能自认倒霉。西面咱们就来看看装饰合同的四大留意事项。
装饰合同留意事项：工期延误没有规则
当呈现工期延误问题时，顾客应依据具体状况采纳不同的对待办法：
第一种状况是两边都不承当职责的：工期延误的原因是由于合同中第八条第一项的原因，指出若工程量发作变化或规划呈现改变，不可抗力，及甲方赞同工期顺延等其他状况，在顾客(甲方)承认的状况下，工期相应顺延。
第二种状况是乙方不承当职责的：因甲方未按合同约好完结其应担任的作业而影响工期的，工期顺延;因甲方供给的资料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由乙方即顾客担负，工期顺延。
第三种状况顾客还应承当相应的违约职责，即违约职责中规则的甲方未如期付出第二(三)次工程款的，应向装饰公司付出违约金。
最终一种状况是因装饰公司职责不能如期竣工，工期不顺延，装饰公司应向顾客付出违约金。
装饰合同留意事项：工程检验不仔细
检验应留意以下几个问题：合同中规则：“如未处理检验手续，顾客提早运用或私行动用工程制品而形成丢失的，由顾客担任。”这意味着假如未检验，顾客就开始运用装饰房子或入住，一旦因质量问题发作争议，因装饰现场的损坏使质量问题职责不易界定，装饰公司可依据此规则革除职责。由于装饰工程许多项目在短时间难以发现质量缺点，除两边以洽谈的方法在合同中约好保修期外，还应约好如因装饰公司的原因发作质量问题，装饰公司应担任彻底修正。不能彻底修正的，依据质量检验证明装饰公司应担任赔偿丢失。
装饰合同留意事项：争议处理办法未约好
家装顾客在发现装饰质量有问题时，应及时与装饰公司洽谈处理，但大多数顾客在合同中没有约好呈现争议后的处理办法。
装饰合同留意事项：在洽谈处理不成的状况下，有以下方法能够选用：
向顾客协会反映，恳求消协帮忙处理此事;2.假如是在家装商场签定的合同，应要求商场处理此事;3.向工商行政管理部门反映状况，恳求工商部门和谐处理;4.向所在地家装委员会提出申请，恳求帮忙处理;5.如两边合同中约好裁定，影响约好的裁定机关提请裁定(约好的裁定机关有必要写明全称);6.向有管辖权法院提起诉讼(已约好裁定且裁定条款合法有用的在外)。
以上装饰合同留意事项很重要，在签定合同时有必要要留意这些装饰合同留意事项